Извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия
УТВЕРЖДЕНО
Председателем
Арбитражного суда
Республики Бурятия
В.А. Ивановым
«23» октября 2012 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия
«23» октября 2012 года. Неограниченному кругу лиц
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Государственный заказчик: Арбитражный суд Республики Бурятия,
Место нахождения (Почтовый адрес): Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52; Адрес электронной почты Е-mail: info@buryatia.arbitr.ru;
Контактное лицо по приему котировочных заявок: Худяев Владимир Викторович, телефон 8-924-350-63-06, Баертуев Дмитрий Эдуардович, телефон 8-924-350-63-87, 8-3012-28-65-38, факс 8-3012-21-60-23;
предусматривает осуществить размещение заказа на выполнение работ ремонту источников бесперебойного питания для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия.
Источник финансирования: Федеральный бюджет;
Форма котировочной заявки: прилагается.
1. Предмет государственного контракта – выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия.
2. Спецификация услуг (работ): выполняемые работы должны быть не меньше объема, указанного в локальных сметных расчетах (приложения №1, №2), техническом задании (приложение №3) и проекте государственного контракта.
3. Место оказания услуг (выполнения работ): г. Улан-Удэ, ул. ул. Коммунистическая, 52.
4. Срок оказания услуг (выполнения работ): со дня заключения государственного контракта до 1 декабря 2012 года включительно.
5. Сведения о включенных в цену контракта расходов: в цену контракта должны быть включены расходы по налогам, сборам и другим обязательным платежам.
6. Максимальная цена контракта: 444 924 руб. (четыреста сорок четыре тысячи девятьсот двадцать четыре рубля)
7. Место и порядок подачи заявок: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, каб. 102 (канцелярия) в рабочие дни (ПН-ПТ) с 09.00 до 17.00 часов по местному времени (местное время по месту нахождения Заказчика) по прилагаемой форме котировочной заявки.
Срок подачи заявок: с 24.10.2012 по 06.11.2012 с 9.00 до 17.00 часов (в пятницу до 16 час. 15 мин.) (здесь и далее время местное по адресу Заказчика).
8. Дата и время окончания приема котировочных заявок: 17.00 часов 06.11.2012 года.
Срок и условия оплаты оказанных услуг (выполненных работ): Оплата производится Заказчиком из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год в безналичной форме по факту выполнения работ в десятидневный срок в соответствии с предъявляемыми счетами, подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составленными на основании локальных смет, подписанными Заказчиком, а также после устранения недостатков работы, если они имели место.
Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.
9. Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10.00 часов 07.11.2012 года.
- в отношении участника размещения заказа не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
Приложения:
Приложение № 1 к Извещению от _______2012
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изложено в Локальном сметном расчете №1, №2
Приложение №2 к Извещению № _____ от_____ 2012
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту источника бесперебойного питания Chloride 70-NET 50 kVA в помещениях Арбитражного суда Республики Бурятия
Р А З Д Е Л 1
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.1. При подготовке технического задания разработчики руководствовались действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами:
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия.
- ГОСТ 12.1.046-85. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
- ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок.
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.2.1. Назначение: Ремонт и пусконаладочные работы источника бесперебойного питания Chloride 70-NET 50 kVA (далее ИБП).
1.2.2 Цель работы: Восстановление неисправного источника бесперебойного питания и запуск его в эксплуатацию с заменой источников автономного питания.
1.2.3. При проведении работ по ремонту ИБП должны быть достигнуты следующие показатели:
- Использование при проведении ремонтных работ оригинальных оборудования и материалов, либо рекомендованных производителем;
- После запуска ИБП в эксплуатацию должно быть обеспечено стабильное и безаварийное функционирование ИБП. Пусконаладочные работы должны проводиться сертифицированными производителем оборудования специалистами.
1.3.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.3.1. Ремонт неисправного ИБП состоит в следующем:
- Вентилятор 10B48270P2 в количестве 1 шт.;
- Устройство защиты от сверхтоков 100А 00В46209З05R в количестве 3 шт.;
- Устройство защиты от сверхтоков 10А 00В46209З05R в количестве1 шт.
Р А З Д Е Л 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
Ремонт ИБП должен осуществляться специально обученным специалистом, имеющим соответствующие сертификаты и лицензии.
Исполнитель до сдачи систем в эксплуатацию обязан провести обучение пользователей и обслуживающего персонала.
Ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период производится за счет Исполнителя.
В гарантийный период техническое обслуживание и ремонт системы осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
2.2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Работа принимается после окончания опытной эксплуатации источника бесперебойного питания, на основании акта ввода в эксплуатацию.
2.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Восстановление работоспособности не должно превышать 5 рабочих дней.
*При упоминании товарных знаков " FG27007", предполагается поставка товаров или с такими товарными знаками или их эквивалент.
Приложение №3 к Извещению №_____ от _______2012.
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт на выполнение работ по ремонту источника бесперебойного питания
г. Улан-Удэ «___» ___________ 2012 года
Арбитражный суд Республики Бурятия, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя суда Иванова Владислава Анатольевича, действующего на основании ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ____________________________от «____» __________ 2012 года заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту источника бесперебойного питания Chloride 70-NET 50 kVA (далее - Объект) в помещении Арбитражного суда Республики Бурятия в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Контракту) по адресу: г. Улан-Удэ, Коммунистическая, д. 52, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы.
2. УСЛОВИЯ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта передачи Объекта для выполнения работ.
Заказчик должен передать Объект Подрядчику по Акту передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами Контракта.
2.3. Срок окончания работ не позднее 01 декабря 2012 года.
2.4. Подрядчик обязан в письменной форме своевременно предупредить Заказчика об обстоятельствах, препятствующих своевременному выполнению работ. В случае отсутствия предупреждения Заказчик не принимает во внимание эти обстоятельства при решении вопроса о своевременном исполнении обязательств по настоящему Контракту.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет: ______________ тыс. рублей в том числе НДС (18%) ____________ руб.
3.2. Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.
3.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.
3.4. Оплата производится Заказчиком из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год в безналичной форме по факту выполнения работ в десятидневный срок в соответствии с предъявляемыми счетами, подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составленными на основании локальных смет, подписанными Заказчиком, а также после устранения недостатков работы, если они имели место.
3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах и содержании работ, отраженных в КС-2 и КС-3 фактически выполненным работам, последний в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, а также условий настоящего контракта, не подлежат подписанию и оплате Заказчиком до устранения отклонений.
В случае задержки поступления из федерального бюджета ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Заказчик обязан:
Предоставить Подрядчику объект, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.
4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика. При обнаружении в ходе выполнения работ
отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.
4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
4.2. Подрядчик обязан:
- Принять от Заказчика по акту объект для выполнения работ по настоящему Контракту.
- Не отступать от требований, предусмотренных в технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.
- Поставить Заказчику необходимые для выполнения ремонта материалы, оборудование, изделия, конструкции, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
- Использовать материалы, имеющие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, и по требованию Заказчика представлять ему все эти документы.
4.2.5. Восстановить работоспособность Объекта, выполнив предусмотренные настоящим контрактом работ и обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.
4.2.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.
4.2.8. Обеспечить уборку места осуществления ремонта. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.9. Принимать меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале, в течение 3-х рабочих дней.
4.2.10. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ, переделать своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.
4.2.11. Обеспечить гарантийный срок работоспособности объекта в течение 12 календарных месяцев со дня сдачи подписания акты выполненных работ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по настоящему Контракту.
Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 дней организует и в установленном порядке назначает проведение рабочей приемочной комиссии.
Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня его подписания приемочной комиссией.
При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки выполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно в случае, если Стороны существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых ответственности не несут.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.
7.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.
8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
8.1. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами.
10.3. Стороны обязаны в течение 3 дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:
К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 –Локально-сметный расчет №1 на ____ листах.
- Приложение № 2 – Локально-сметный расчет №2 на _____ листах
- Приложение № 3 - Техническое задание на листах.
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложение №1 к Государственному контракту
от "___" _________ 2012 года
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1 | |||||||
| (локальный сметный расчет) | ||||||||
| на | Ремонтные работы ИПБ, | |||||||
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) | ||||||||
| Основание: Дефектная ведомость №1 | ||||||||
| Сметная стоимость | 46,38 | тыс.руб. | ||||||
| Средства на оплату труда | 0,083 | тыс.руб. | ||||||
| Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. | руб. | |||||||
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименова-ние работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | |||||||
| Всего | экспл. машин | материа-лов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | |||||||
| Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш. | |||||||
| на един. | всего | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Раздел 1.Демонтажные работы | |||||||||||||
| 1 | КОММ ПРЕДЛОЖ ООО Клорайд Рус | Аккумуляторная батарея 12В FG2700 70A | 33 | 1347,05 | -- | 1347,05 | 44453 | -- | -- | 44453 | -- | -- | |
| ШТ | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Наименование затрат | Базис-ная стои-мость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базис-ных | Коэф-ты перес-чета | На ед. в теку-щих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | ||||||
| Ресурсы по проекту | 1347,05 | 1,000000 | 1347,05 | 1 | 1347,05 | 44452,65 | |||||||
| 2 | 08-03-605-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 К=0,3 | Демонтаж вентилятора | 1 | 9,65 | 5,96 | -- | 10 | 4 | 6 | -- | 0,37 | -- | |
| 1 шт. | 3,69 | 0,32 | -- | 0,02 | -- | ||||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | ||||||
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 12,30 | 0,300000 | 3,69 | 1 | 3,69 | 4,00 | 9,97 | ||||||
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 19,86 | 0,300101 | 5,96 | 1 | 5,96 | 6,00 | |||||||
| в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 18,78 | 0,299787 | 5,63 | 1 | 5,63 | 6,00 | |||||||
| в т.ч. оплата труда машинистов | 1,08 | 0,300000 | 0,32 | 1 | 0,32 | -- | 16,00 | ||||||
| Стоимость материалов | 2,08 | 0 | -- | 1 | -- | -- | |||||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9) | 3,43 | 3 | |||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85) | 2,22 | 2 | |||||||||||
| Сметная стоимость | 15 | ||||||||||||
| 3 | 08-03-605-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Монтаж вентилятора | 1 | 34,24 | 19,86 | 2,08 | 34 | 12 | 20 | 2 | 1,24 | 1 | |
| 1 шт. | 12,3 | 1,08 | 1 | 0,08 | -- | ||||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | ||||||
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2 | 12,30 | 1,000000 | 12,30 | 1 | 12,30 | 12,00 | 9,92 | ||||||
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 19,86 | 1,000000 | 19,86 | 1 | 19,86 | 20,00 | |||||||
| в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда | 18,78 | 1,000000 | 18,78 | 1 | 18,78 | 19,00 | |||||||
| в т.ч. оплата труда машинистов | 1,08 | 1,000000 | 1,08 | 1 | 1,08 | 1,00 | 13,50 | ||||||
| Стоимость материалов | 2,08 | 1,000000 | 2,08 | 1 | 2,08 | 2,08 | |||||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9) | 11,44 | 11 | |||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85) | 7,39 | 7 | |||||||||||
| Сметная стоимость | 52 | ||||||||||||
| 4 | КОММ ПРЕДЛОЖ ООО Клорайд Рус | Вентилятор 10в48270Р2 | 1 | 764,3 | -- | 764,3 | 764 | -- | -- | 764 | -- | -- | |
| ШТ | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | ||||||
| Ресурсы по проекту | 764,30 | 1,000000 | 764,30 | 1 | 764,30 | 764,30 | |||||||
| 5 | 08-03-523-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 К=0,3 | Демонтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 4 | 3,85 | 0,06 | -- | 15 | 15 | -- | -- | 0,35 | 1 | |
| 1 шт. | 3,79 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | ||||||
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,8 | 12,62 | 0,300000 | 3,79 | 1 | 3,79 | 15,00 | 10,83 | ||||||
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 0,21 | 0,285714 | 0,06 | 1 | 0,06 | -- | |||||||
| Стоимость материалов | 54,42 | 0 | -- | 1 | -- | -- | |||||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9) | 3,24 | 13 | |||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85) | 2,09 | 8 | |||||||||||
| Сметная стоимость | 36 | ||||||||||||
| 6 | 08-03-523-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 4 | 67,25 | 0,21 | 54,42 | 269 | 50 | 1 | 218 | 1,17 | 5 | |
| 1 шт. | 12,62 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | ||||||
| Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,8 | 12,62 | 1,000000 | 12,62 | 1 | 12,62 | 50,00 | 10,79 | ||||||
| Затраты на эксплуатацию машин и механизмов | 0,21 | 1,000000 | 0,21 | 1 | 0,21 | 1,00 | |||||||
| Стоимость материалов | 54,42 | 1,000000 | 54,42 | 1 | 54,42 | 217,68 | |||||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9) | 10,79 | 43 | |||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85) | 6,97 | 28 | |||||||||||
| Сметная стоимость | 340 | ||||||||||||
| 7 | КОММ ПРЕДЛОЖ ООО Клорайд Рус | Устройство защиты от сверхтоков 100А 00В46209305R | 4 | 179,54 | -- | 179,54 | 718 | -- | -- | 718 | -- | -- | |
| ШТ | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | ||||||
| Ресурсы по проекту | 179,54 | 1,000000 | 179,54 | 1 | 179,54 | 718,16 | |||||||
| Итого прямые затраты по разделу 1 | руб. | 46263 | 82 | 27 | 46154,00 | 8 | |||||||
| руб. | 1 | -- | |||||||||||
| Стоимость монтажных работ - | руб. | 46263 | |||||||||||
| Материалы - | руб. | 220 | |||||||||||
| Всего оплата труда - | руб. | 83 | |||||||||||
| Стоимость материалов и конструкций - | руб. | 45935 | |||||||||||
| Накладные расходы - | руб. | 71 | |||||||||||
| Сметная прибыль - | руб. | 46 | |||||||||||
| Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | 46380 | |||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 8 | |||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 83 | |||||||||||
| Итого по разделу 1 | руб. | 46380 | |||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 8 | |||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 83 | |||||||||||
| Итого прямые затраты по смете: | руб. | 46263 | 82 | 27 | 46154,00 | 8 | |||||||
| руб. | 1 | -- | |||||||||||
| Стоимость монтажных работ - | руб. | 46263 | |||||||||||
| Материалы - | руб. | 220 | |||||||||||
| Всего оплата труда - | руб. | 83 | |||||||||||
| Стоимость материалов и конструкций - | руб. | 45935 | |||||||||||
| Накладные расходы - | руб. | 71 | |||||||||||
| Сметная прибыль - | руб. | 46 | |||||||||||
| Всего, стоимость монтажных работ - | руб. | 46380 | |||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 8 | |||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 83 | |||||||||||
| Итого по смете: | руб. | 46380 | |||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 8 | |||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 83 | |||||||||||
| Пересчет итогов в цены на НА 4 КВ 2011Г г. | |||||||||||||
| Оплата труда осн. рабочих | 82 | х 5,77 | 473 | ||||||||||
| Затраты на экспл. машин | 26 | х 5,77 | 150 | ||||||||||
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) | 1 | х 5,77 | 6 | ||||||||||
| Стоимость материальных ресурсов | 46155 | х 5,77 | 266314 | ||||||||||
| Итого прямых затрат | 266937 | ||||||||||||
| Накладные расходы в текущих ценах | 71 | х 5,77 | х 1,0 | 410 | |||||||||
| Сметная прибыль в текущих ценах | 46 | х 5,77 | х 1,0 | 265 | |||||||||
| ИТОГО в ценах на НА 4 КВ 2011Г г. | 267612 | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 18 % | 48170,16 | |||||||||||
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | 315782,16 | ||||||||||||
| Итого в прогнозном уровне | 315782,16 | х | |||||||||||
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 2 | |||||||
| (локальный сметный расчет) | ||||||||
| на | Пуско-наладочные работы ИПБ, | |||||||
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) | ||||||||
| Основание: Дефектная ведомость №1 | ||||||||
| Сметная стоимость | 9,354 | тыс.руб. | ||||||
| Средства на оплату труда | 4,563 | тыс.руб. | ||||||
| Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г. | руб. | |||||||
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин | ||||||
| Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов | ||||||
| Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш. | ||||||
| на един. | всего | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1.Пуско-наладочные работы | ||||||||||||
| 1 | 01-08-023-02 ФЕРп-2001 пр. МРР № 321 | Инвертор тока или напряжения автономный, ток до 200 А | 1 | 2023,16 | -- | -- | 2023 | 2023 | -- | -- | 148 | 148 |
| 1 устройство | 2023,16 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | |||||
| Оплата труда рабочих | 2023,16 | 1,000000 | 2023,16 | 1 | 2023,16 | 2023,00 | 13,67 | |||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 65% | 1315,05 | 1315 | ||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 40% | 809,26 | 809 | ||||||||||
| Сметная стоимость | 4147 | |||||||||||
| 2 | 01-06-003-03 ФЕРп-2001 пр. МРР № 321 | Устройство подзаряда дополнительных элементов аккумуляторных батарей | 1 | 441,49 | -- | -- | 441 | 441 | -- | -- | 35 | 35 |
| 1 устройство | 441,49 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | |||||
| Оплата труда рабочих | 441,49 | 1,000000 | 441,49 | 1 | 441,49 | 441,00 | 12,61 | |||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 65% | 286,97 | 287 | ||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 40% | 176,60 | 177 | ||||||||||
| Сметная стоимость | 905 | |||||||||||
| 3 | 01-06-003-02 ФЕРп-2001 пр. МРР № 321 | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью до 50 кВА | 1 | 832,52 | -- | -- | 833 | 833 | -- | -- | 66 | 66 |
| 1 устройство | 832,52 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | |||||
| Оплата труда рабочих | 832,52 | 1,000000 | 832,52 | 1 | 832,52 | 833,00 | 12,61 | |||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 65% | 541,14 | 541 | ||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 40% | 333,01 | 333 | ||||||||||
| Сметная стоимость | 1707 | |||||||||||
| 4 | 01-06-001-01 ФЕРп-2001 пр. МРР № 321 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | 1 | 378,42 | -- | -- | 378 | 378 | -- | -- | 30 | 30 |
| 1 система | 378,42 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | |||||
| Оплата труда рабочих | 378,42 | 1,000000 | 378,42 | 1 | 378,42 | 378,00 | 12,61 | |||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 65% | 245,97 | 246 | ||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 40% | 151,37 | 151 | ||||||||||
| Сметная стоимость | 775 | |||||||||||
| 5 | 01-09-011-04 ФЕРп-2001 пр. МРР № 321 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки до 20 | 1 | 887,48 | -- | -- | 887 | 887 | -- | -- | 67 | 67 |
| 1 шт. | 887,48 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| Наименование затрат | Базисная стоимость | Коэф-ты тех. части | На ед. в базисных | Коэф-ты пересчета | На ед. в текущих | В текущих ценах | Стоимость 1 чел.-ч | |||||
| Оплата труда рабочих | 887,48 | 1,000000 | 887,48 | 1 | 887,48 | 887,00 | 13,25 | |||||
| НР от ОЗП+ЗПМ - 65% | 576,86 | 577 | ||||||||||
| СП от ОЗП+ЗПМ - 40% | 354,99 | 355 | ||||||||||
| Сметная стоимость | 1819 | |||||||||||
| Итого прямые затраты по разделу 1 | руб. | 4563 | 4563 | -- | -- | 346 | ||||||
| руб. | -- | -- | ||||||||||
| Стоимость прочих работ - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Всего оплата труда - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Накладные расходы - | руб. | 2966 | ||||||||||
| Сметная прибыль - | руб. | 1825 | ||||||||||
| Всего, стоимость прочих работ - | руб. | 9354 | ||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 346 | ||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. | 7483 | ||||||||||
| Итого по разделу 1 | руб. | 9354 | ||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 346 | ||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. | 7483 | ||||||||||
| Итого прямые затраты по смете: | руб. | 4563 | 4563 | -- | -- | 346 | ||||||
| руб. | -- | -- | ||||||||||
| Стоимость прочих работ - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Всего оплата труда - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Накладные расходы - | руб. | 2966 | ||||||||||
| Сметная прибыль - | руб. | 1825 | ||||||||||
| Всего, стоимость прочих работ - | руб. | 9354 | ||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 346 | ||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. | 7483 | ||||||||||
| Итого по смете: | руб. | 9354 | ||||||||||
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 346 | ||||||||||
| Сметная заработная плата - | руб. | 4563 | ||||||||||
| Пусконаладочные работы, вхолостую - | руб. | 7483 | ||||||||||
| Пересчет итогов в цены на на 4 кв 2011 г. | ||||||||||||
| Оплата труда осн. рабочих | 4563 | х 11,7 | 53387 | |||||||||
| Затраты на экспл. машин | 0 | х 11,7 | ||||||||||
| (в т.ч. опл. труда механизаторов) | 0 | х 11,7 | ||||||||||
| Стоимость материальных ресурсов | 0 | х 11,7 | ||||||||||
| Итого прямых затрат | 53387 | |||||||||||
| Накладные расходы в текущих ценах | 2966 | х 11,7 | х 1,0 | 34702 | ||||||||
| Сметная прибыль в текущих ценах | 1825 | х 11,7 | х 1,0 | 21353 | ||||||||
| ИТОГО в ценах на на 4 кв 2011 г. | 109442 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 18 % | 19699,56 | ||||||||||
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | 129141,56 | |||||||||||
| Итого в прогнозном уровне | 129141,56 | х | ||||||||||
Приложение №2 к Государственному контракту
от "_____" _______________ 2012 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту источника бесперебойного питания Chloride 70-NET 50 kVA в помещениях Арбитражного суда Республики Бурятия
Р А З Д Е Л 1
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.1. При подготовке технического задания разработчики руководствовались действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами:
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия.
- ГОСТ 12.1.046-85. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
- ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок.
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.2.1. Назначение: Ремонт и пусконаладочные работы источника бесперебойного питания Chloride 70-NET 50 kVA (далее ИБП).
1.2.2 Цель работы: Восстановление неисправного источника бесперебойного питания и запуск его в эксплуатацию с заменой источников автономного питания.
1.2.3. При проведении работ по ремонту ИБП должны быть достигнуты следующие показатели:
- Использование при проведении ремонтных работ оригинальных оборудования и материалов, либо рекомендованных производителем;
- После запуска ИБП в эксплуатацию должно быть обеспечено стабильное и безаварийное функционирование ИБП. Пусконаладочные работы должны проводиться сертифицированными производителем оборудования специалистами.
1.3.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1.3.1. Ремонт неисправного ИБП состоит в следующем:
1. Вентилятор 10B48270P2 в количестве 1 шт.;
2. Устройство защиты от сверхтоков 100А 00В46209З05R в количестве 3 шт.;
3. Устройство защиты от сверхтоков 10А 00В46209З05R в количестве1 шт.
Р А З Д Е Л 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
Ремонт ИБП должен осуществляться специально обученным специалистом, имеющим соответствующие сертификаты и лицензии.
Исполнитель до сдачи систем в эксплуатацию обязан провести обучение пользователей и обслуживающего персонала.
Ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период производится за счет Исполнителя.
В гарантийный период техническое обслуживание и ремонт системы осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
2.2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Работа принимается после окончания опытной эксплуатации источника бесперебойного питания, на основании акта ввода в эксплуатацию.
2.3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Восстановление работоспособности не должно превышать 5 рабочих дней.
*При упоминании товарных знаков " FG27007", предполагается поставка товаров или с такими товарными знаками или их эквивалент.
Приложение № 4 к Извещению №____ от_________2012г.
(печатается на фирменном бланке организации)
|
Рег. № _________
Дата ___________ |
Арбитражный суд
Республики Бурятия |
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия
1. Изучив информацию, изложенную в запросе котировок, в том числе проекте государственного контракта, мы ____________________________________________________________________________________________________________________________________
( Наименование организации – Участника размещения заказа)
выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении и проведении запроса котировок цен и предлагаем ________________________________________________ в соответствии с Государственным контрактом и техническим заданием
2. Сведения об участнике размещения заказа:
3. Участник размещения заказа подтверждает, что сведения об (_______________________________________________________________________________)
( наименование участника размещения заказа)
отсутствуют
Итого цена нашего предложения составляет: _______________ руб. _____ коп.
(_____________________________________________________________________________)
(сумма прописью)
Цена, указанная в настоящей котировочной заявке, включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, необходимые при исполнении контракта.
| 1. |
Фирменное наименование
/Ф.И.О. физического лица/ |
|
| 2. | Организационно-правовая форма | |
| 3. | Дата, место регистрации | |
| 4. | Юридический адрес | |
| 5. | Почтовый адрес/местонахождение /местожительство/ | |
| 6. |
Регистрационные реквизиты
(Указать ИНН/КПП) |
|
| 7. | Банковские реквизиты | |
| 8. | Руководитель: должность, Ф.И.О. |
|
| 9. | Телефон руководителя | |
| 10. | Контактное лицо | |
| 11. | Телефон контактного лица, факс, адрес электронной почты |
в предусмотренном Федеральным законом N?94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков.
Руководитель ________________/___________/
(подпись) (Ф.И.О.)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Пусконаладочные работы. Замена неисправных деталей ИБП: Замена вышедших из строя аккумуляторных батарей типа 12В 70Ач FG27007 в количестве 33 шт.
|
ПОДРЯДЧИК:
Юридический адрес: Банковские реквизиты:
МП _________________ / _______________/ |
ЗАКАЗЧИК:
Арбитражный суд Республики Бурятия Юридический адрес: Банковские реквизиты:
МП __________________________ /В.А.Иванов/ 670001 г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, т./ф 21-60-23 |
Пусконаладочные работы. Замена неисправных деталей ИБП: Замена вышедших из строя аккумуляторных батарей типа 12В 70Ач FG27007 в количестве 33 шт. № 1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
№ 2. Техническая часть
№ 3. Проект Государственного контракта
№ 4. Форма котировочной заявки.
Требования к участнику размещения заказа:
Предоставление заявки на частичное оказание услуг (выполнение работ) не допускается.
Опубликовано: 27.12.2012 17:36 Обновлено: 07.05.2023 18:46