Государственные закупки | Арбитражный суд Республики Бурятия

Главная Меню Государственные закупки Извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Боевая 3«А», кв. 13

УТВЕРЖДЕНО
Председателем
Арбитражного суда
Республики Бурятия
В.А. Ивановым
«22» октября 2012 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Боевая 3«А», кв. 13

«22» октября 2012 года. Неограниченному кругу лиц

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Государственный заказчик: Арбитражный суд Республики Бурятия,

Место нахождения (Почтовый адрес): Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52; Адрес электронной почты Е-mail: info@buryatia.arbitr.ru;

Контактное лицо по приему котировочных заявок: Худяев Владимир Викторович, телефон 8-924-350-63-06, Лещев Николай Александрович, телефон 8-924-350-63-05, 8-3012-28-65-98, факс 8-3012-21-60-23;

предусматривает осуществить размещение заказа на выполнение работ по квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия.

Источник финансирования: Федеральный бюджет;

Форма котировочной заявки: прилагается.

1. Предмет государственного контракта – выполнение работ по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия.

2. Спецификация услуг (работ): выполняемые работы должны быть не меньше объема, указанного в локальном сметном расчете и техническом задании (приложения №1, №3) и проекте государственного контракта.

3. Место оказания услуг (выполнения работ): г. Улан-Удэ, ул. ул. Боевая 3«А», кв. 13.

4. Срок оказания услуг (выполнения работ): со дня заключения государственного контракта до 30 ноября 2012 года включительно.

5. Сведения о включенных в цену контракта расходов: в цену контракта должны быть включены расходы по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

6. Максимальная цена контракта: 451 856 руб. (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят шест рублей)

7. Место и порядок подачи заявок: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, каб. 102 (канцелярия) в рабочие дни (ПН-ПТ) с 09.00 до 17.00 часов по местному времени (местное время по месту нахождения Заказчика) по прилагаемой форме котировочной заявки.

Срок подачи заявок: с 22.10.2012 по 01.11.2012 с 9.00 до 17.00 часов (в пятницу до 16 час. 15 мин.) (здесь и далее время местное по адресу Заказчика).

8. Дата и время окончания приема котировочных заявок: 17.00 часов 01.11.2012 года.

Срок и условия оплаты оказанных услуг (выполненных работ): Оплата производится из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год в безналичной форме по факту выполнения работ в соответствии с предъявляемыми счетами, подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составленными на основании локальных смет, подписанными Заказчиком, а также после устранения недостатков работы, если они имели место.

Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

9. Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10.00 часов 02.11.2012 года.

- в отношении участника размещения заказа не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложения:

Приложение № 1 к Извещению от _______2012

№ 1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

№ 2. Техническая часть

№ 3. Проект Государственного контракта

№ 4. Форма котировочной заявки.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изложено в Локальном сметном расчете №1

Приложение №2 к Извещению № _____ от_____ 2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Боевая 3«А», кв. 13

1. Общие сведения

Общая площадь квартиры составляет 56,2 кв.м.

Срок начала и плановая продолжительность выполнения отделочных работ в квартире, расположенной по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая 3«А», кв. 13 определяется Государственным контрактом и настоящим Техническим заданием.

2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

3. Требования к качеству и материалам, используемым при производстве работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	кол-во
1. Спальня
1.1	Однослойное оштукатуривание известковым раствором потолков	100 м2	0,196
1.2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,196
1.3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	0,277
1.4	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2	0,277
1.5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	100 м2	0,16
1.6	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623) одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,16
1.7	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	1,26
1.8	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,196
1.9	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0,196
1.10	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,196
1.11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,216
1.12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	100 м2	0,018
1.13	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м	100 п.м.	0,015
1.14	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными	100 м2	0,03
1.15	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,0064
2. Общая комната. Кухня
2.1	Однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	100 м2	0,2165
2.2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,2165
2.3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,463
2.4	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м	100 п.м.	0,024
2.5	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными	100 м2	0,034
2.6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,0064
2.7	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,08
2.8	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,08
2.9	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	0,08
2.10	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,08
2.11	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,08
2.12	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,1331
2.13	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0,1331
2.14	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,1331
2.15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,15
3. Лоджия и балкон
3.1	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см.	100 м2	0,042
3.2	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)	100 м2	0,057
3.3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленными под покраску	100 м2	0,057
3.4	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,1
3.5	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,1
3.6	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,0444
3.7	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,0444
3.8	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	0,0444
3.9	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,0444
3.10	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,0444
3.11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,22
3.12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	100 м2	0,0139
4. Прихожая
4.1	Однослойное оштукатуривание известковым раствором потолков	100 м2	0,11
4.2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,11
4.3	Однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм дверных откосов плоских	100 м2	0,0142
4.4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,3742
4.5	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2	0,277
4.6	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,1092
4.7	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0,1092
4.8	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,1092
4.9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,12
4.10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	100 м2	0,0184
5. Отделка проема
5.1	Установка и крепление наличников	100 м	0,051
5.2	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м	0,01
5.3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2	0,016
6. Шкаф-купе
6.1	Установка по месту шкафных и антресольных полок	100 м2	0,0227
6.2	Установка дверных блоков антресольных	10 шт.	0,2
6.3	Установка дверных блоков шкафных	10 шт.	0,2
6.4	Установка и крепление наличников	100 м	0,161
6.5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2	0,12
6.6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0,08
7. Внутренние сантехнические работы
7.1	Установка ванн купальных прямых чугунных	10 компл.	0,1
7.2	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1
7.3	Установка смесителей	10 шт.	0,2
7.4	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1
7.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм. Демонтаж	100 м	0,06
7.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм. Существующей трубы	100 м	0,06
7.7	Вентилятор	1 шт.	1
8. Электромонтажные работы
8.1	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04
8.2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,09

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	кол-во
1. Спальня
1.1	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм.	1000 м2	0,19992
1.2	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм.	м3	1,764
1.3	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1,8
1.4	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	1,8
1.5	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1 комплект	1
1.6	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм.	м	1,5
1.7	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм.	100 м2	0,03075
1.8	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,003042
1.9	Клей ПВА	кг.	0,0108
2. Общая комната. Кухня
2.1	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм.	м	2,4
2.2	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм.	100 м2	0,03485
2.3	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,0034476
2.4	Клей ПВА	кг.	0,01224
2.5	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм.	1000 м2	0,0135762
2.6	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм.	м3	1,1979
3. Лоджия и балкон
3.1	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1,39
3.2	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	1,39
3.3	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1 комплект	1
4. Прихожая
4.1	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм.	1000 м2	0,0111384
4.2	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм.	м3	0,9828
4.3	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1,84
4.4	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	1,84
4.5	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1 комплект	1
5. Шкаф-купе
5.1	Блоки дверные антресольные двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2; ДА 5-10, площадь 0,50 м2.	м2	1
5.2	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10 площадь 2,00 м2.	м2	3,6
5.3	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	компл.	4
6. Внутренние сантехнические работы
6.1	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения	шт.	2
6.2	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	1
6.3	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	1
6.4	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм.	шт.	1
6.5	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм.	10 м	0,5394
6.6	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм.	шт.	2
6.7	Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт	компл.	1
7. Электромонтажные работы
7.1	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4
7.2	Розетка скрытой проводки	шт.	9

ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

МП _________________ / /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Арбитражный суд Республики Бурятия Юридический адрес:Банковские реквизиты:

МП __________________________ /В.А.Иванов/670001 г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, т./ф 21-60-23

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
	(локальный сметный расчет)

на	Отделочные работы в квартире, расположенной по адресу гУлан-Удэ, ул.Боевая 3а кв13
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость

				Сметная стоимость							451,856	тыс.руб.
				Средства на оплату труда							23,989	тыс.руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г./на 3 кв 2012г Письмо Минрегиона от 01/08/2012г № 19899 -ИП/08

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
			Количество	Всего	экспл. машин	материалов	Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	обслуживающие маш.
			Единица измерения	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов			в т.ч. оплаты труда	возвр. мате-риалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13


Раздел 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
				СПАЛЬНЯ
1	15-02-019-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков	0,196	826,43	9,38	362,53	162	89	2	71	51,30	10
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	454,52	3,48	--			1		0,30	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	454,52	1,000	454,52	1,000	454,52	89,00			8,86
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,38	1,000	9,38	1,000	9,38		2,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	5,90	1,000	5,90	1,000	5,90		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,48	1,000	3,48	1,000	3,48		1,00		11,60
		Стоимость материалов	362,53	1,000	362,53	1,000	362,53			71,06
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		480,90			94
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		251,90			49
		Сметная стоимость					305
2	15-04-005-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	0,196	1863,72	14,57	1365,67	365	95	3	267	53,90	11
			100 м2 окрашиваемой поверхности	483,48	0,23	--			--		0,02	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	483,48	1,000	483,48	1,000	483,48	95,00			8,97
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,57	1,000	14,57	1,000	14,57		3,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	14,34	1,000	14,34	1,000	14,34		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,23	1,000	0,23	1,000	0,23		--		11,50
		Стоимость материалов	1365,67	1,000	1365,67	1,000	1365,67			267,67
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		507,90			100
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		266,04			52
		Сметная стоимость					517
3	15-04-006-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	0,277	159,42	2,06	0,36	44	43	1	--	16,32	5
			100 м2 покрытия	157,00	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	157,00	1,000	157,00	1,000	157,00	43,00			9,62
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2,06	1,000	2,06	1,000	2,06		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,94	1,000	1,94	1,000	1,94		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	0,36	1,000	0,36	1,000	0,36			0,10
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		164,98			46
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		86,42			24
		Сметная стоимость					114
4	15-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	0,277	937,62	1,18	638,48	260	83	--	177	33,63	9
			100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	297,96	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	297,96	1,000	297,96	1,000	297,96	83,00			8,86
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,000	1,18	1,000	1,18		--
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,06	1,000	1,06	1,000	1,06		--
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	638,48	1,000	638,48	1,000	638,48			176,86
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		312,98			87
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		163,94			45
		Сметная стоимость					392
5	15-06-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	0,16	807,47	1,18	561,40	129	39	--	90	27,64	4
			100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	244,89	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	244,89	1,000	244,89	1,000	244,89	39,00			8,86
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,000	1,18	1,000	1,18		--
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,06	1,000	1,06	1,000	1,06		--
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	561,40	1,000	561,40	1,000	561,40			89,82
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		257,26			41
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		134,76			22
		Сметная стоимость					192
6	10-05-008-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом	0,16	5181,86	21,65	4407,40	829	120	3	706	83,00	13
			100 м2 стен (за вычетом проемов)	752,81	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	752,81	1,000	752,81	1,000	752,81	120,00			9,07
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	21,65	1,000	21,65	1,000	21,65		3,00
		Стоимость материалов	4407,40	1,000	4407,40	1,000	4407,40			705,18
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		888,32			142
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		474,27			76
		Сметная стоимость					1047
7	26-01-037-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1,26	2145,23	85,94	1866,51	2703	243	108	2352	20,04	25
			1 м3 изоляции	192,78	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	192,78	1,000	192,78	1,000	192,78	243,00			9,62
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	85,94	1,000	85,94	1,000	85,94		108,00
		Стоимость материалов	1866,51	1,000	1866,51	1,000	1866,51			2351,80
		НР от ОЗП+ЗПМ - 100%		192,78			243
		СП от ОЗП+ЗПМ - 70%		134,95			170
		Сметная стоимость					3116
8	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,196	1485,02	44,24	1127,07	291	61	9	221	39,51	8
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			3		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	61,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		9,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		6,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		3,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			220,91
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			79
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			48
		Сметная стоимость					418
9	11-01-035-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	0,196	2590,23	71,65	2041,91	508	93	14	401	55,17	11
			100 м2 покрытия	476,67	2,20	--			--		0,19	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	476,67	1,000	476,67	1,000	476,67	93,00			8,64
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	71,65	1,000	71,65	1,000	71,65		14,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	69,45	1,000	69,45	1,000	69,45		14,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	2,20	1,000	2,20	1,000	2,20		--		11,58
		Стоимость материалов	2041,91	1,000	2041,91	1,000	2041,91			400,21
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		589,01			115
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		359,15			70
		Сметная стоимость					693
10	101-0680 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	0,019992	-16303,00	--	-16303,00	-326	--	--	-326	--	--
			1000 м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	-16303,00	1,000	-16303,00	1,000	-16303,00			-325,93
11	102-0264 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	1,764	4782,98	--	4782,98	8437	--	--	8437	--	--
			м3	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	4782,98	1,000	4782,98	1,000	4782,98			8437,18
12	11-01-034-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	0,196	10296,79	9,51	10046,55	2018	47	2	1969	25,61	5
			100 м2 покрытия	240,73	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	240,73	1,000	240,73	1,000	240,73	47,00			9,40
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,51	1,000	9,51	1,000	9,51		2,00
		Стоимость материалов	10046,55	1,000	10046,55	1,000	10046,55			1969,12
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		296,10			58
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		180,55			35
		Сметная стоимость					2111
13	11-01-040-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,216	1375,71	2,62	1285,35	297	19	1	277	8,99	2
			100 м плинтуса	87,74	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,1	87,74	1,000	87,74	1,000	87,74	19,00			9,76
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2,62	1,000	2,62	1,000	2,62		1,00
		Стоимость материалов	1285,35	1,000	1285,35	1,000	1285,35			277,64
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		107,92			23
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		65,80			14
		Сметная стоимость					334
14	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	25573,82	1250,29	23366,24	460	17	23	420	104,28	2
			100 м2 проемов	957,29	153,23	--			3		11,35	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	957,29	1,000	957,29	1,000	957,29	17,00			9,18
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1250,29	1,000	1250,29	1,000	1250,29		23,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1097,06	1,000	1097,06	1,000	1097,06		20,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	153,23	1,000	153,23	1,000	153,23		3,00		13,50
		Стоимость материалов	23366,24	1,000	23366,24	1,000	23366,24			420,59
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		1310,41			24
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		699,63			13
		Сметная стоимость					497
15	203-0223 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	1,8	-207,00	--	-207,00	-373	--	--	-373	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	-207,00	1,000	-207,00	1,000	-207,00			-372,60
16	203-8093 ФССЦ-2001 пр. МРР № 94 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	1,8	930,07	--	930,07	1674	--	--	1674	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	930,07	1,000	930,07	1,000	930,07			1674,13
17	101-0889 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	94,68	--	94,68	95	--	--	95	--	--
			компл.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	94,68	1,000	94,68	1,000	94,68			94,68
18	10-01-035-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,015	4187,28	14,33	3992,20	63	3	--	60	21,19	--
			100 п. м	180,75	0,46	--			--		0,04	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	180,75	1,000	180,75	1,000	180,75	3,00			8,53
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,33	1,000	14,33	1,000	14,33		--
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,87	1,000	13,87	1,000	13,87		--
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,46	1,000	0,46	1,000	0,46		--		11,50
		Стоимость материалов	3992,20	1,000	3992,20	1,000	3992,20			59,88
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		213,83			3
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		114,16			2
		Сметная стоимость					68
19	101-2909 ФССЦ-2001 пр. МРР № 94	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	1,5	271,93	--	271,93	408	--	--	408	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	271,93	1,000	271,93	1,000	271,93			407,90
20	10-01-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	0,03	3069,53	43,43	2367,98	92	20	1	71	75,30	2
			100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	658,12	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	658,12	1,000	658,12	1,000	658,12	20,00			8,74
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	43,43	1,000	43,43	1,000	43,43		1,00
		Стоимость материалов	2367,98	1,000	2367,98	1,000	2367,98			71,04
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		776,58			23
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		414,62			12
		Сметная стоимость					127
21	101-0698 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	0,03075	-2275,50	--	-2275,50	-70	--	--	-70	--	--
			100 м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	-2275,50	1,000	-2275,50	1,000	-2275,50			-69,97
22	101-1862 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	0,003042	89300,00	--	89300,00	272	--	--	272	--	--
			1000 м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	89300,00	1,000	89300,00	1,000	89300,00			271,65
23	101-2434 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Клей ПВА	0,0108	15,90	--	15,90	1	--	--	1	--	--
			кг	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	15,90	1,000	15,90	1,000	15,90			0,17
24	11-01-027-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,0064	9053,81	148,03	7858,90	58	7	1	50	119,78	1
			100 м2 покрытия	1046,88	46,00	--			--		4,22	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1046,88	1,000	1046,88	1,000	1046,88	7,00			8,74
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	148,03	1,000	148,03	1,000	148,03		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	102,03	1,000	102,03	1,000	102,03		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	46,00	1,000	46,00	1,000	46,00		--		10,90
		Стоимость материалов	7858,90	1,000	7858,90	1,000	7858,90			50,30
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		1344,24			9
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		819,66			5
		Сметная стоимость					72
				ОБЩАЯ КОМНАТА. КУХНЯ
25	15-02-019-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	0,2165	3479,46	34,29	2829,31	753	133	7	613	63,10	14
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	615,86	22,21	--			5		2,18	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,1	615,86	1,000	615,86	1,000	615,86	133,00			9,76
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	34,29	1,000	34,29	1,000	34,29		7,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	12,08	1,000	12,08	1,000	12,08		2,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	22,21	1,000	22,21	1,000	22,21		5,00		10,19
		Стоимость материалов	2829,31	1,000	2829,31	1,000	2829,31			612,55
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		669,97			145
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		350,94			76
		Сметная стоимость					974
26	15-04-005-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	0,2165	1863,72	14,57	1365,67	403	105	3	295	53,90	12
			100 м2 окрашиваемой поверхности	483,48	0,23	--			--		0,02	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	483,48	1,000	483,48	1,000	483,48	105,00			8,97
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,57	1,000	14,57	1,000	14,57		3,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	14,34	1,000	14,34	1,000	14,34		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,23	1,000	0,23	1,000	0,23		--		11,50
		Стоимость материалов	1365,67	1,000	1365,67	1,000	1365,67			295,67
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		507,90			110
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		266,04			58
		Сметная стоимость					571
27	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,463	1654,12	13,70	1255,61	766	178	6	582	42,90	20
			100 м2 окрашиваемой поверхности	384,81	0,23	--			--		0,02	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	384,81	1,000	384,81	1,000	384,81	178,00			8,97
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,70	1,000	13,70	1,000	13,70		6,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,47	1,000	13,47	1,000	13,47		6,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,23	1,000	0,23	1,000	0,23		--		11,50
		Стоимость материалов	1255,61	1,000	1255,61	1,000	1255,61			581,35
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		404,29			187
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		211,77			98
		Сметная стоимость					1051
28	10-01-035-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 81	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,024	4187,28	14,33	3992,20	100	4	--	96	21,19	1
			100 п. м	180,75	0,46	--			--		0,04	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3	180,75	1,000	180,75	1,000	180,75	4,00			8,53
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,33	1,000	14,33	1,000	14,33		--
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,87	1,000	13,87	1,000	13,87		--
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,46	1,000	0,46	1,000	0,46		--		11,50
		Стоимость материалов	3992,20	1,000	3992,20	1,000	3992,20			95,81
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		213,83			5
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		114,16			3
		Сметная стоимость					108
29	101-2909 ФССЦ-2001 пр. МРР № 94	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	2,4	271,93	--	271,93	653	--	--	653	--	--
			м	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	271,93	1,000	271,93	1,000	271,93			652,63
30	10-01-012-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм	0,034	3069,53	43,43	2367,98	104	22	1	81	75,30	3
			100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	658,12	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	658,12	1,000	658,12	1,000	658,12	22,00			8,74
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	43,43	1,000	43,43	1,000	43,43		1,00
		Стоимость материалов	2367,98	1,000	2367,98	1,000	2367,98			80,51
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		776,58			26
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		414,62			14
		Сметная стоимость					144
31	101-0698 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	0,03485	-2275,50	--	-2275,50	-79	--	--	-79	--	--
			100 м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	-2275,50	1,000	-2275,50	1,000	-2275,50			-79,30
32	101-1862 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	0,0034476	89300,00	--	89300,00	308	--	--	308	--	--
			1000 м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	89300,00	1,000	89300,00	1,000	89300,00			307,87
33	101-2434 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Клей ПВА	0,01224	15,90	--	15,90	1	--	--	1	--	--
			кг	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	15,90	1,000	15,90	1,000	15,90			0,19
34	11-01-027-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,0064	9053,81	148,03	7858,90	58	7	1	50	119,78	1
			100 м2 покрытия	1046,88	46,00	--			--		4,22	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1046,88	1,000	1046,88	1,000	1046,88	7,00			8,74
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	148,03	1,000	148,03	1,000	148,03		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	102,03	1,000	102,03	1,000	102,03		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	46,00	1,000	46,00	1,000	46,00		--		10,90
		Стоимость материалов	7858,90	1,000	7858,90	1,000	7858,90			50,30
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		1344,24			9
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		819,66			5
		Сметная стоимость					72
35	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,08	1485,02	44,24	1127,07	119	25	4	90	39,51	3
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			1		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	25,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		4,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		1,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			90,17
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			32
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			20
		Сметная стоимость					171
36	11-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	0,08	2750,72	321,32	1908,95	220	42	26	152	46,18	4
			100 м2 изолируемой поверхности	520,45	4,52	--			--		0,39	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-5,1	520,45	1,000	520,45	1,000	520,45	42,00			11,27
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	321,32	1,000	321,32	1,000	321,32		26,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	316,80	1,000	316,80	1,000	316,80		26,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,52	1,000	4,52	1,000	4,52		--		11,59
		Стоимость материалов	1908,95	1,000	1908,95	1,000	1908,95			152,72
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		645,71			52
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		393,73			31
		Сметная стоимость					303
37	11-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	0,08	1776,57	158,51	1304,08	142	25	13	104	27,86	2
			100 м2 изолируемой поверхности	313,98	2,67	--			--		0,23	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-5,1	313,98	1,000	313,98	1,000	313,98	25,00			11,27
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	158,51	1,000	158,51	1,000	158,51		13,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	155,84	1,000	155,84	1,000	155,84		13,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	2,67	1,000	2,67	1,000	2,67		--		11,61
		Стоимость материалов	1304,08	1,000	1304,08	1,000	1304,08			104,33
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		389,48			31
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		237,49			19
		Сметная стоимость					192
38	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,08	1485,02	44,24	1127,07	119	25	4	90	39,51	3
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			1		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	25,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		4,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		1,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			90,17
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			32
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			20
		Сметная стоимость					171
39	11-01-027-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,08	9053,81	148,03	7858,90	724	84	12	628	119,78	10
			100 м2 покрытия	1046,88	46,00	--			4		4,22	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1046,88	1,000	1046,88	1,000	1046,88	84,00			8,74
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	148,03	1,000	148,03	1,000	148,03		12,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	102,03	1,000	102,03	1,000	102,03		8,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	46,00	1,000	46,00	1,000	46,00		4,00		10,90
		Стоимость материалов	7858,90	1,000	7858,90	1,000	7858,90			628,71
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		1344,24			108
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		819,66			66
		Сметная стоимость					898
40	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,1331	1485,02	44,24	1127,07	198	42	6	150	39,51	5
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			2		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	42,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		6,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		4,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		2,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			150,01
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			54
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			33
		Сметная стоимость					285
41	11-01-035-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	0,1331	2590,23	71,65	2041,91	345	63	10	272	55,17	7
			100 м2 покрытия	476,67	2,20	--			--		0,19	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	476,67	1,000	476,67	1,000	476,67	63,00			8,64
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	71,65	1,000	71,65	1,000	71,65		10,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	69,45	1,000	69,45	1,000	69,45		10,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	2,20	1,000	2,20	1,000	2,20		--		11,58
		Стоимость материалов	2041,91	1,000	2041,91	1,000	2041,91			271,78
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		589,01			78
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		359,15			48
		Сметная стоимость					471
42	101-0680 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	0,0135762	-16303,00	--	-16303,00	-221	--	--	-221	--	--
			1000 м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	-16303,00	1,000	-16303,00	1,000	-16303,00			-221,33
43	102-0264 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	1,1979	4782,98	--	4782,98	5730	--	--	5730	--	--
			м3	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	4782,98	1,000	4782,98	1,000	4782,98			5729,53
44	11-01-034-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	0,1331	10296,79	9,51	10046,55	1371	32	1	1338	25,61	3
			100 м2 покрытия	240,73	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	240,73	1,000	240,73	1,000	240,73	32,00			9,40
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,51	1,000	9,51	1,000	9,51		1,00
		Стоимость материалов	10046,55	1,000	10046,55	1,000	10046,55			1337,20
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		296,10			39
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		180,55			24
		Сметная стоимость					1434
45	11-01-040-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,15	1375,71	2,62	1285,35	206	13	--	193	8,99	1
			100 м плинтуса	87,74	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,1	87,74	1,000	87,74	1,000	87,74	13,00			9,76
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2,62	1,000	2,62	1,000	2,62		--
		Стоимость материалов	1285,35	1,000	1285,35	1,000	1285,35			192,80
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		107,92			16
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		65,80			10
		Сметная стоимость					232
				ЛОДЖИЯ И БАЛКОН
46	15-01-047-12 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	0,042	30728,09	388,87	22328,65	1291	336	16	939	832,70	35
			100 м2 поверхности облицовки	8010,57	5,45	--			--		0,47	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	8010,57	1,000	8010,57	1,000	8010,57	336,00			9,62
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	388,87	1,000	388,87	1,000	388,87		16,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	383,42	1,000	383,42	1,000	383,42		16,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	5,45	1,000	5,45	1,000	5,45		--		11,60
		Стоимость материалов	22328,65	1,000	22328,65	1,000	22328,65			937,80
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		8416,82			354
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		4408,81			185
		Сметная стоимость					1830
47	10-06-040-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 213)	0,057	7062,43	19,80	6090,28	403	54	1	348	105,00	6
			100 м2 потолка	952,35	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	952,35	1,000	952,35	1,000	952,35	54,00			9,07
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	19,80	1,000	19,80	1,000	19,80		1,00
		Стоимость материалов	6090,28	1,000	6090,28	1,000	6090,28			347,15
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		1123,77			64
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		599,98			34
		Сметная стоимость					501
48	15-04-005-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,057	1418,69	9,03	1153,12	81	15	1	65	28,60	2
			100 м2 окрашиваемой поверхности	256,54	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	256,54	1,000	256,54	1,000	256,54	15,00			8,97
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,03	1,000	9,03	1,000	9,03		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	8,91	1,000	8,91	1,000	8,91		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	1153,12	1,000	1153,12	1,000	1153,12			65,73
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		269,49			15
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		141,16			8
		Сметная стоимость					104
49	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,1	1485,02	44,24	1127,07	149	31	4	114	39,51	4
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			1		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	31,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		4,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		1,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			112,71
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			40
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			25
		Сметная стоимость					214
50	11-01-027-06 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,1	9053,81	148,03	7858,90	905	105	15	785	119,78	12
			100 м2 покрытия	1046,88	46,00	--			5		4,22	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1046,88	1,000	1046,88	1,000	1046,88	105,00			8,74
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	148,03	1,000	148,03	1,000	148,03		15,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	102,03	1,000	102,03	1,000	102,03		10,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	46,00	1,000	46,00	1,000	46,00		5,00		10,90
		Стоимость материалов	7858,90	1,000	7858,90	1,000	7858,90			785,89
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		1344,24			134
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		819,66			82
		Сметная стоимость					1121
51	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0444	1485,02	44,24	1127,07	66	14	2	50	39,51	2
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			1		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	14,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		2,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		1,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			50,04
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			18
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			11
		Сметная стоимость					95
52	11-01-004-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	0,0444	2750,72	321,32	1908,95	122	23	14	85	46,18	2
			100 м2 изолируемой поверхности	520,45	4,52	--			--		0,39	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-5,1	520,45	1,000	520,45	1,000	520,45	23,00			11,27
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	321,32	1,000	321,32	1,000	321,32		14,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	316,80	1,000	316,80	1,000	316,80		14,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	4,52	1,000	4,52	1,000	4,52		--		11,59
		Стоимость материалов	1908,95	1,000	1908,95	1,000	1908,95			84,76
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		645,71			29
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		393,73			17
		Сметная стоимость					168
53	11-01-004-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	0,0444	1776,57	158,51	1304,08	79	14	7	58	27,86	1
			100 м2 изолируемой поверхности	313,98	2,67	--			--		0,23	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-5,1	313,98	1,000	313,98	1,000	313,98	14,00			11,27
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	158,51	1,000	158,51	1,000	158,51		7,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	155,84	1,000	155,84	1,000	155,84		7,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	2,67	1,000	2,67	1,000	2,67		--		11,61
		Стоимость материалов	1304,08	1,000	1304,08	1,000	1304,08			57,90
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		389,48			17
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		237,49			11
		Сметная стоимость					107
54	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,0444	1485,02	44,24	1127,07	66	14	2	50	39,51	2
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			1		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	14,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		2,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		1,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			50,04
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			18
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			11
		Сметная стоимость					95
55	11-01-027-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,0444	8987,43	128,70	7811,85	399	46	6	347	119,78	5
			100 м2 покрытия	1046,88	30,30	--			1		2,66	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,2	1046,88	1,000	1046,88	1,000	1046,88	46,00			8,74
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	128,70	1,000	128,70	1,000	128,70		6,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	98,40	1,000	98,40	1,000	98,40		5,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	30,30	1,000	30,30	1,000	30,30		1,00		11,39
		Стоимость материалов	7811,85	1,000	7811,85	1,000	7811,85			346,85
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		1324,93			59
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		807,89			36
		Сметная стоимость					494
56	15-01-047-16 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство потолков реечных алюминиевых	0,0444	29426,16	158,88	28248,70	1307	45	7	1255	108,36	5
			100 м2 поверхности облицовки	1018,58	3,38	--			--		0,25	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	1018,58	1,000	1018,58	1,000	1018,58	45,00			9,40
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	158,88	1,000	158,88	1,000	158,88		7,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	155,50	1,000	155,50	1,000	155,50		7,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,38	1,000	3,38	1,000	3,38		--		13,52
		Стоимость материалов	28248,70	1,000	28248,70	1,000	28248,70			1254,24
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		1073,06			48
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		562,08			25
		Сметная стоимость					1380
57	15-01-020-09 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	0,22	13084,76	31,75	11557,40	2879	329	7	2543	162,92	36
			100 м2 поверхности облицовки	1495,61	17,01	--			4		1,65	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	1495,61	1,000	1495,61	1,000	1495,61	329,00			9,18
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	31,75	1,000	31,75	1,000	31,75		7,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	14,74	1,000	14,74	1,000	14,74		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	17,01	1,000	17,01	1,000	17,01		4,00		10,31
		Стоимость материалов	11557,40	1,000	11557,40	1,000	11557,40			2542,63
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		1588,25			349
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		831,94			183
		Сметная стоимость					3411
58	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0139	25573,82	1250,29	23366,24	355	13	17	325	104,28	1
			100 м2 проемов	957,29	153,23	--			2		11,35	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	957,29	1,000	957,29	1,000	957,29	13,00			9,18
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1250,29	1,000	1250,29	1,000	1250,29		17,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1097,06	1,000	1097,06	1,000	1097,06		15,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	153,23	1,000	153,23	1,000	153,23		2,00		13,50
		Стоимость материалов	23366,24	1,000	23366,24	1,000	23366,24			324,79
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		1310,41			18
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		699,63			10
		Сметная стоимость					383
59	203-0223 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	1,39	-207,00	--	-207,00	-288	--	--	-288	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	-207,00	1,000	-207,00	1,000	-207,00			-287,73
60	203-8093 ФССЦ-2001 пр. МРР № 94 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	1,39	930,07	--	930,07	1293	--	--	1293	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	930,07	1,000	930,07	1,000	930,07			1292,80
61	101-0889 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	94,68	--	94,68	95	--	--	95	--	--
			компл.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	94,68	1,000	94,68	1,000	94,68			94,68
				ПРИХОЖАЯ
62	15-02-019-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков	0,11	826,43	9,38	362,53	91	50	1	40	51,30	6
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	454,52	3,48	--			--		0,30	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	454,52	1,000	454,52	1,000	454,52	50,00			8,86
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,38	1,000	9,38	1,000	9,38		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	5,90	1,000	5,90	1,000	5,90		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,48	1,000	3,48	1,000	3,48		--		11,60
		Стоимость материалов	362,53	1,000	362,53	1,000	362,53			39,88
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		480,90			53
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		251,90			28
		Сметная стоимость					172
63	15-04-005-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	0,11	1863,72	14,57	1365,67	205	53	2	150	53,90	6
			100 м2 окрашиваемой поверхности	483,48	0,23	--			--		0,02	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	483,48	1,000	483,48	1,000	483,48	53,00			8,97
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	14,57	1,000	14,57	1,000	14,57		2,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	14,34	1,000	14,34	1,000	14,34		2,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,23	1,000	0,23	1,000	0,23		--		11,50
		Стоимость материалов	1365,67	1,000	1365,67	1,000	1365,67			150,22
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		507,90			56
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		266,04			29
		Сметная стоимость					290
64	15-02-019-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	0,0142	5224,66	53,53	4297,73	74	12	1	61	91,84	1
			100 м2 оштукатуриваемой поверхности	873,40	33,93	--			--		3,33	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	873,40	1,000	873,40	1,000	873,40	12,00			9,51
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	53,53	1,000	53,53	1,000	53,53		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	19,60	1,000	19,60	1,000	19,60		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	33,93	1,000	33,93	1,000	33,93		--		10,19
		Стоимость материалов	4297,73	1,000	4297,73	1,000	4297,73			61,03
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		952,70			14
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		499,03			7
		Сметная стоимость					95
65	15-04-005-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	0,3742	1654,12	13,70	1255,61	619	144	5	470	42,90	16
			100 м2 покрытия	384,81	0,23	--			--		0,02	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4	384,81	1,000	384,81	1,000	384,81	144,00			8,97
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,70	1,000	13,70	1,000	13,70		5,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	13,47	1,000	13,47	1,000	13,47		5,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,23	1,000	0,23	1,000	0,23		--		11,50
		Стоимость материалов	1255,61	1,000	1255,61	1,000	1255,61			469,85
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		404,29			151
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		211,77			79
		Сметная стоимость					849
66	15-06-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	0,277	937,62	1,18	638,48	260	83	--	177	33,63	9
			100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	297,96	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3	297,96	1,000	297,96	1,000	297,96	83,00			8,86
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1,18	1,000	1,18	1,000	1,18		--
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1,06	1,000	1,06	1,000	1,06		--
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	638,48	1,000	638,48	1,000	638,48			176,86
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		312,98			87
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		163,94			45
		Сметная стоимость					392
67	11-01-011-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,1092	1485,02	44,24	1127,07	162	34	5	123	39,51	4
			100 м2 стяжки	313,71	14,73	--			2		1,27	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,2	313,71	1,000	313,71	1,000	313,71	34,00			7,94
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,24	1,000	44,24	1,000	44,24		5,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	29,51	1,000	29,51	1,000	29,51		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	14,73	1,000	14,73	1,000	14,73		2,00		11,60
		Стоимость материалов	1127,07	1,000	1127,07	1,000	1127,07			123,08
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		403,98			44
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		246,33			27
		Сметная стоимость					233
68	11-01-035-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	0,1092	2590,23	71,65	2041,91	283	52	8	223	55,17	6
			100 м2 покрытия	476,67	2,20	--			--		0,19	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	476,67	1,000	476,67	1,000	476,67	52,00			8,64
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	71,65	1,000	71,65	1,000	71,65		8,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	69,45	1,000	69,45	1,000	69,45		8,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	2,20	1,000	2,20	1,000	2,20		--		11,58
		Стоимость материалов	2041,91	1,000	2041,91	1,000	2041,91			222,98
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		589,01			64
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		359,15			39
		Сметная стоимость					386
69	101-0680 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	0,0111384	-16303,00	--	-16303,00	-182	--	--	-182	--	--
			1000 м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	-16303,00	1,000	-16303,00	1,000	-16303,00			-181,59
70	102-0264 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	0,9828	4782,98	--	4782,98	4701	--	--	4701	--	--
			м3	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	4782,98	1,000	4782,98	1,000	4782,98			4700,71
71	11-01-034-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	0,1092	10296,79	9,51	10046,55	1124	26	1	1097	25,61	3
			100 м2 покрытия	240,73	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8	240,73	1,000	240,73	1,000	240,73	26,00			9,40
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,51	1,000	9,51	1,000	9,51		1,00
		Стоимость материалов	10046,55	1,000	10046,55	1,000	10046,55			1097,08
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		296,10			32
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		180,55			20
		Сметная стоимость					1176
72	11-01-040-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,12	1375,71	2,62	1285,35	165	11	--	154	8,99	1
			100 м плинтуса	87,74	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,1	87,74	1,000	87,74	1,000	87,74	11,00			9,76
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	2,62	1,000	2,62	1,000	2,62		--
		Стоимость материалов	1285,35	1,000	1285,35	1,000	1285,35			154,24
		НР от ОЗП+ЗПМ - 123%		107,92			13
		СП от ОЗП+ЗПМ - 75%		65,81			8
		Сметная стоимость					186
73	10-01-039-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0184	25573,82	1250,29	23366,24	471	18	23	430	104,28	2
			100 м2 проемов	957,29	153,23	--			3		11,35	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,6	957,29	1,000	957,29	1,000	957,29	18,00			9,18
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1250,29	1,000	1250,29	1,000	1250,29		23,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1097,06	1,000	1097,06	1,000	1097,06		20,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	153,23	1,000	153,23	1,000	153,23		3,00		13,50
		Стоимость материалов	23366,24	1,000	23366,24	1,000	23366,24			429,94
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		1310,41			24
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		699,63			13
		Сметная стоимость					508
74	203-0223 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	1,84	-207,00	--	-207,00	-381	--	--	-381	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	-207,00	1,000	-207,00	1,000	-207,00			-380,88
75	203-8093 ФССЦ-2001 пр. МРР № 94 ПРИМЕНИТЕЛЬНО	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	1,84	930,07	--	930,07	1711	--	--	1711	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	930,07	1,000	930,07	1,000	930,07			1711,33
76	101-0889 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	94,68	--	94,68	95	--	--	95	--	--
			компл.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	94,68	1,000	94,68	1,000	94,68			94,68
				ОТДЕЛКА ПРОЕМА
77	10-01-060-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка и крепление наличников	0,051	516,04	3,49	448,66	26	3	--	23	7,82	--
			100 м коробок блоков	63,89	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5	63,89	1,000	63,89	1,000	63,89	3,00			8,17
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,49	1,000	3,49	1,000	3,49		--
		Стоимость материалов	448,66	1,000	448,66	1,000	448,66			22,88
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		75,39			4
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		40,25			2
		Сметная стоимость					32
78	10-01-012-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Обшивка каркасных стен досками обшивки	0,01	3527,75	49,16	3164,96	35	3	--	32	36,30	--
			100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	313,63	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,1	313,63	1,000	313,63	1,000	313,63	3,00			8,64
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	49,16	1,000	49,16	1,000	49,16		--
		Стоимость материалов	3164,96	1,000	3164,96	1,000	3164,96			31,65
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		370,08			4
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		197,59			2
		Сметная стоимость					41
79	15-04-025-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	0,016	1530,35	8,16	681,13	24	13	--	11	92,73	1
			100 м2 окрашиваемой поверхности	841,06	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	841,06	1,000	841,06	1,000	841,06	13,00			9,07
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,16	1,000	8,16	1,000	8,16		--
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	8,04	1,000	8,04	1,000	8,04		--
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	681,13	1,000	681,13	1,000	681,13			10,90
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		883,24			14
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		462,65			7
		Сметная стоимость					45
				ШКАФ -КУПЕ
80	10-01-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка по месту шкафных и антресольных полок	0,0227	22600,89	338,64	21117,47	513	26	8	479	140,12	3
			100 м2 деталей	1144,78	22,14	--			1		1,64	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5	1144,78	1,000	1144,78	1,000	1144,78	26,00			8,17
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	338,64	1,000	338,64	1,000	338,64		8,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	316,50	1,000	316,50	1,000	316,50		7,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	22,14	1,000	22,14	1,000	22,14		1,00		13,50
		Стоимость материалов	21117,47	1,000	21117,47	1,000	21117,47			479,37
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		1376,97			31
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		735,16			17
		Сметная стоимость					561
81	10-01-058-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка дверных блоков антресольных	0,2	114,89	13,03	74,69	23	5	3	15	3,27	1
			10 шт. блоков	27,17	0,81	--			--		0,06	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	27,17	1,000	27,17	1,000	27,17	5,00			8,31
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	13,03	1,000	13,03	1,000	13,03		3,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	12,22	1,000	12,22	1,000	12,22		3,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,81	1,000	0,81	1,000	0,81		--		13,50
		Стоимость материалов	74,69	1,000	74,69	1,000	74,69			14,94
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		33,02			7
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		17,63			4
		Сметная стоимость					34
82	203-0446 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Блоки дверные антресольные двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2, ДА 5-10, площадь 0,50 м2	1	505,13	--	505,13	505	--	--	505	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	505,13	1,000	505,13	1,000	505,13			505,13
83	10-01-058-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка дверных блоков шкафных	0,2	211,82	41,68	111,14	42	12	8	22	7,10	1
			10 шт. блоков	59,00	2,84	--			1		0,21	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,7	59,00	1,000	59,00	1,000	59,00	12,00			8,31
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	41,68	1,000	41,68	1,000	41,68		8,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	38,84	1,000	38,84	1,000	38,84		7,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	2,84	1,000	2,84	1,000	2,84		1,00		13,52
		Стоимость материалов	111,14	1,000	111,14	1,000	111,14			22,23
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		72,97			15
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		38,96			8
		Сметная стоимость					65
84	203-0440 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2	3,6	289,47	--	289,47	1042	--	--	1042	--	--
			м2	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту - конструкции	289,47	1,000	289,47	1,000	289,47			1042,09
85	101-0891 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	4	71,30	--	71,30	285	--	--	285	--	--
			компл.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	71,30	1,000	71,30	1,000	71,30			285,20
86	10-01-060-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка и крепление наличников	0,161	516,04	3,49	448,66	83	10	1	72	7,82	1
			100 м коробок блоков	63,89	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-2,5	63,89	1,000	63,89	1,000	63,89	10,00			8,17
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3,49	1,000	3,49	1,000	3,49		1,00
		Стоимость материалов	448,66	1,000	448,66	1,000	448,66			72,23
		НР от ОЗП+ЗПМ - 118%		75,39			12
		СП от ОЗП+ЗПМ - 63%		40,25			6
		Сметная стоимость					101
87	15-04-025-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	0,12	1530,35	8,16	681,13	184	101	1	82	92,73	11
			100 м2 окрашиваемой поверхности	841,06	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	841,06	1,000	841,06	1,000	841,06	101,00			9,07
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	8,16	1,000	8,16	1,000	8,16		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	8,04	1,000	8,04	1,000	8,04		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	681,13	1,000	681,13	1,000	681,13			81,74
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		883,24			106
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		462,65			56
		Сметная стоимость					346
88	15-04-025-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	0,08	1353,64	7,29	815,57	108	42	1	65	58,52	5
			100 м2 окрашиваемой поверхности	530,78	0,12	--			--		0,01	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5	530,78	1,000	530,78	1,000	530,78	42,00			9,07
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	7,29	1,000	7,29	1,000	7,29		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	7,17	1,000	7,17	1,000	7,17		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,12	1,000	0,12	1,000	0,12		--		12,00
		Стоимость материалов	815,57	1,000	815,57	1,000	815,57			65,25
		НР от ОЗП+ЗПМ - 105%		557,44			45
		СП от ОЗП+ЗПМ - 55%		292,00			23
		Сметная стоимость					176
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.				51887	3520	429	47938		388
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.						44			4

	Стоимость общестроительных работ -		руб.				51887
	Материалы -		руб.				22553
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				413
	Всего оплата труда -		руб.					3564
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				25383
		Накладные расходы -	руб.				3951
		Сметная прибыль -	руб.				2220
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				58058
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									392
		Сметная заработная плата -	руб.					3564
		Итого по разделу 1	руб.				58058
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									392
		Сметная заработная плата -	руб.					3564

Раздел 2.ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
89	17-01-001-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка ванн купальных прямых чугунных	0,1	13829,27	108,71	13410,89	1383	31	11	1341	32,19	3
			10 компл.	309,67	9,58	--			1		0,79	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	309,67	1,000	309,67	1,000	309,67	31,00			9,62
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	108,71	1,000	108,71	1,000	108,71		11,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	99,13	1,000	99,13	1,000	99,13		10,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	9,58	1,000	9,58	1,000	9,58		1,00		12,13
		Стоимость материалов	13410,89	1,000	13410,89	1,000	13410,89			1341,09
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		408,64			41
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		264,98			26
		Сметная стоимость					1450
90	17-01-001-14 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	0,1	1609,25	23,63	1377,35	161	21	2	138	21,65	2
			10 компл.	208,27	1,51	--			--		0,13	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	208,27	1,000	208,27	1,000	208,27	21,00			9,62
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	23,63	1,000	23,63	1,000	23,63		2,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	22,12	1,000	22,12	1,000	22,12		2,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	1,51	1,000	1,51	1,000	1,51		--		11,62
		Стоимость материалов	1377,35	1,000	1377,35	1,000	1377,35			137,74
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		268,52			27
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		174,12			17
		Сметная стоимость					205
91	17-01-002-03 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка смесителей	0,2	1512,97	0,20	1445,43	303	13	--	290	7,00	1
			10 шт.	67,34	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4	67,34	1,000	67,34	1,000	67,34	13,00			9,62
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	0,20	1,000	0,20	1,000	0,20		--
		Стоимость материалов	1445,43	1,000	1445,43	1,000	1445,43			289,09
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		86,20			17
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		55,89			11
		Сметная стоимость					331
92	301-1527 ФССЦ-2001 пр. МРР № 356	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	2	-143,00	--	-143,00	-286	--	--	-286	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	-143,00	1,000	-143,00	1,000	-143,00			-286,00
93	301-0621 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	1	252,50	--	252,50	253	--	--	253	--	--
			компл.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	252,50	1,000	252,50	1,000	252,50			252,50
94	301-0628 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	1	106,93	--	106,93	107	--	--	107	--	--
			компл.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	106,93	1,000	106,93	1,000	106,93			106,93
95	17-01-003-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,1	3702,25	44,39	3423,53	370	23	4	343	24,64	2
			10 компл.	234,33	3,71	--			--		0,32	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,9	234,33	1,000	234,33	1,000	234,33	23,00			9,51
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	44,39	1,000	44,39	1,000	44,39		4,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	40,68	1,000	40,68	1,000	40,68		4,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	3,71	1,000	3,71	1,000	3,71		--		11,59
		Стоимость материалов	3423,53	1,000	3423,53	1,000	3423,53			342,35
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		304,69			30
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		197,57			20
		Сметная стоимость					420
96	301-1520 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	1	20,45	--	20,45	20	--	--	20	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	20,45	1,000	20,45	1,000	20,45			20,45
97	16-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 К=0,4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм ДЕМОНТАЖ	0,06	1299,75	544,88	--	78	45	33	--	76,10	5
			100 м трубопровода	754,87	72,47	--			4		5,37	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	1887,18	0,400	754,87	1,000	754,87	45,00			9,92
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1362,19	0,400	544,88	1,000	544,88		33,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1181,02	0,400	472,41	1,000	472,41		29,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	181,17	0,400	72,47	1,000	72,47		4,00		13,50
		Стоимость материалов	504,03	0,000	--	1,000	--			--
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		1059,00			64
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		686,69			41
		Сметная стоимость					183
98	16-04-002-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм Существующей трубы	0,06	3753,40	1362,19	504,03	225	113	82	30	190,24	11
			100 м трубопровода	1887,18	181,17	--			11		13,42	1
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	1887,18	1,000	1887,18	1,000	1887,18	113,00			9,92
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1362,19	1,000	1362,19	1,000	1362,19		82,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	1181,02	1,000	1181,02	1,000	1181,02		71,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	181,17	1,000	181,17	1,000	181,17		11,00		13,50
		Стоимость материалов	504,03	1,000	504,03	1,000	504,03			30,24
		НР от ОЗП+ЗПМ - 128%		2647,49			159
		СП от ОЗП+ЗПМ - 83%		1716,73			103
		Сметная стоимость					487
99	507-0622 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	0,5394	-48,32	--	-48,32	-26	--	--	-26	--	--
			10 м	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	-48,32	1,000	-48,32	1,000	-48,32			-26,06
100	302-1526 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	2	34,10	--	34,10	68	--	--	68	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	34,10	1,000	34,10	1,000	34,10			68,20
101	08-03-605-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Вентилятор	1	34,24	19,86	2,08	34	12	20	2	1,24	1
			1 шт.	12,30	1,08	--			1		0,08	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	12,30	1,000	12,30	1,000	12,30	12,00			9,92
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	19,86	1,000	19,86	1,000	19,86		20,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	18,78	1,000	18,78	1,000	18,78		19,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	1,08	1,000	1,08	1,000	1,08		1,00		13,50
		Стоимость материалов	2,08	1,000	2,08	1,000	2,08			2,08
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		12,71			13
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		8,70			9
		Сметная стоимость					56
102	301-4691 ФССЦ-2001 пр. МРР № 359	Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт	1	500,32	--	500,32	500	--	--	500	--	--
			компл.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	500,32	1,000	500,32	1,000	500,32			500,32
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.				3190	260	152	2778		26
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.						18			1

	Стоимость монтажных работ -		руб.				8
	Материалы -		руб.				2
	Всего оплата труда -		руб.					13
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				-26
		Накладные расходы -	руб.				13
		Сметная прибыль -	руб.				9
	Всего, стоимость монтажных работ -		руб.				30
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата -	руб.					13
	Стоимость сантехнических работ -		руб.				3182
	Материалы -		руб.				2141
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				4
	Всего оплата труда -		руб.					264
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				662
		Накладные расходы -	руб.				338
		Сметная прибыль -	руб.				219
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.				3739
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата -	руб.					264
		Итого по разделу 2	руб.				3769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата -	руб.					277

Раздел 3.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
103	08-03-591-02 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,04	365,33	9,68	36,23	15	13	--	2	32,20	1
			100 шт.	319,42	0,54	--			--		0,04	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	319,42	1,000	319,42	1,000	319,42	13,00			9,92
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,68	1,000	9,68	1,000	9,68		--
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	9,14	1,000	9,14	1,000	9,14		--
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,54	1,000	0,54	1,000	0,54		--		13,50
		Стоимость материалов	36,23	1,000	36,23	1,000	36,23			1,45
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		303,96			12
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		207,97			8
		Сметная стоимость					35
104	509-1441 ФССЦ-2001 пр. МРР № 94	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	4	6,80	--	6,80	27	--	--	27	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	6,80	1,000	6,80	1,000	6,80			27,20
105	08-03-591-09 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,09	476,93	9,68	89,30	43	34	1	8	38,10	3
			100 шт.	377,95	0,54	--			--		0,04	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2	377,95	1,000	377,95	1,000	377,95	34,00			9,92
		Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	9,68	1,000	9,68	1,000	9,68		1,00
		в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда	9,14	1,000	9,14	1,000	9,14		1,00
		в т.ч. оплата труда машинистов	0,54	1,000	0,54	1,000	0,54		--		13,50
		Стоимость материалов	89,30	1,000	89,30	1,000	89,30			8,04
		НР от ОЗП+ЗПМ - 95%		359,57			32
		СП от ОЗП+ЗПМ - 65%		246,02			22
		Сметная стоимость					97
106	503-0473 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308	Розетка скрытой проводки	9	8,63	--	8,63	78	--	--	78	--	--
			шт.	--	--	--			--		--	--
		Наименование затрат	Базисная стоимость	Коэф-ты тех. части	На ед. в базисных	Коэф-ты пересчета	На ед. в текущих	В текущих ценах			Стоимость 1 чел.-ч
		Ресурсы по проекту	8,63	1,000	8,63	1,000	8,63			77,67
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.				162	47	1	114		5
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.						--			--

	Стоимость монтажных работ -		руб.				162
	Материалы -		руб.				9
	Всего оплата труда -		руб.					47
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				105
		Накладные расходы -	руб.				45
		Сметная прибыль -	руб.				30
	Всего, стоимость монтажных работ -		руб.				237
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата -	руб.					47
		Итого по разделу 3	руб.				237
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата -	руб.					47
		Итого прямые затраты по смете:	руб.				55240	3827	582	50831		419
		Итого прямые затраты по смете:	руб.						61			5

	Стоимость монтажных работ -		руб.				171
	Материалы -		руб.				12
	Всего оплата труда -		руб.					60
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				79
		Накладные расходы -	руб.				57
		Сметная прибыль -	руб.				39
	Всего, стоимость монтажных работ -		руб.				267
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата -	руб.					60
	Стоимость общестроительных работ -		руб.				51887
	Материалы -		руб.				22553
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				413
	Всего оплата труда -		руб.					3564
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				25383
		Накладные расходы -	руб.				3951
		Сметная прибыль -	руб.				2220
	Всего, стоимость общестроительных работ -		руб.				58058
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									392
		Сметная заработная плата -	руб.					3564
	Стоимость сантехнических работ -		руб.				3182
	Материалы -		руб.				2141
	в т.ч. транспортные расходы -		руб.				4
	Всего оплата труда -		руб.					264
	Стоимость материалов и конструкций -		руб.				662
		Накладные расходы -	руб.				338
		Сметная прибыль -	руб.				219
	Всего, стоимость сантехнических работ -		руб.				3739
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата -	руб.					264
		Итого по смете:	руб.				62064
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									424
		Сметная заработная плата -	руб.					3888
	Пересчет итогов в цены на На 3 кв 2012, Письмо Минрегион от 01/08/2012 № 19899-ИП/08 г.
	Оплата труда осн. рабочих		3827	х 6,17			23613
	Затраты на экспл. машин		581	х 6,17			3585
	(в т.ч. опл. труда механизаторов)		61	х 6,17					376
	Стоимость материальных ресурсов		50831	х 6,17			313627
	Итого прямых затрат						340825
	Накладные расходы в текущих ценах		4346	х 6,17	х 1,0		26815
	Сметная прибыль в текущих ценах		2478	х 6,17	х 1,0		15289
	ИТОГО в ценах на На 3 кв 2012, Письмо Минрегион от 01/08/2012 № 19899-ИП/08 г.						382929
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		18 %				68927
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						451856
	Итого в прогнозном уровне		451856,22	х

Приложение №2 к Государственному контракту

от "_____" _______________ 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Боевая 3«А», кв. 13

1. Общие сведения

Общая площадь квартиры составляет 56,2 кв.м.

2. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

3. Требования к качеству и материалам, используемым при производстве работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	кол-во
9.Спальня
1.1	Однослойное оштукатуривание известковым раствором потолков	100 м2	0,196
1.2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,196
1.3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2	0,277
1.4	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2	0,277
1.5	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	100 м2	0,16
1.6	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623) одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,16
1.7	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляции	1,26
1.8	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,196
1.9	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0,196
1.10	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,196
1.11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,216
1.12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	100 м2	0,018
1.13	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м	100 п.м.	0,015
1.14	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными	100 м2	0,03
1.15	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,0064
10.Общая комната. Кухня
2.1	Однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	100 м2	0,2165
2.2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,2165
2.3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,463
2.4	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах, толщиной до 0,51 м	100 п.м.	0,024
2.5	Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными	100 м2	0,034
2.6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,0064
2.7	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,08
2.8	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,08
2.9	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	0,08
2.10	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,08
2.11	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,08
2.12	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,1331
2.13	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0,1331
2.14	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,1331
2.15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,15
11.Лоджия и балкон
3.1	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см.	100 м2	0,042
3.2	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213)	100 м2	0,057
3.3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленными под покраску	100 м2	0,057
3.4	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,1
3.5	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	0,1
3.6	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,0444
3.7	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,0444
3.8	Устройство гидроизоляции отклеенной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	0,0444
3.9	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,0444
3.10	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0,0444
3.11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100 м2	0,22
3.12	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	100 м2	0,0139
12.Прихожая
4.1	Однослойное оштукатуривание известковым раствором потолков	100 м2	0,11
4.2	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	0,11
4.3	Однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10мм дверных откосов плоских	100 м2	0,0142
4.4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,3742
4.5	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	100 м2	0,277
4.6	олрпаг Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,1092
4.7	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0,1092
4.8	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2	0,1092
4.9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,12
4.10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	100 м2	0,0184
13.Отделка проема
5.1	Установка и крепление наличников	100 м	0,051
5.2	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м	0,01
5.3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2	0,016
14.Шкаф-купе
6.1	Установка по месту шкафных и антресольных полок	100 м2	0,0227
6.2	Установка дверных блоков антресольных	10 шт.	0,2
6.3	Установка дверных блоков шкафных	10 шт.	0,2
6.4	Установка и крепление наличников	100 м	0,161
6.5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	100 м2	0,12
6.6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0,08
15.Внутренние сантехнические работы
7.1	Установка ванн купальных прямых чугунных	10 компл.	0,1
7.2	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0,1
7.3	Установка смесителей	10 шт.	0,2
7.4	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,1
7.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм. Демонтаж	100 м	0,06
7.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм. Существующей трубы	100 м	0,06
7.7	Вентилятор	1 шт.	1
16.Электромонтажные работы
8.1	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04
8.2	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,09

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	кол-во
8.Спальня
1.1	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм.	1000 м2	0,19992
1.2	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм.	м3	1,764
1.3	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1,8
1.4	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	1,8
1.5	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1 комплект	1
1.6	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм.	м	1,5
1.7	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм.	100 м2	0,03075
1.8	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,003042
1.9	Клей ПВА	кг.	0,0108
9.Общая комната. Кухня
2.1	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм.	м	2,4
2.2	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм.	100 м2	0,03485
2.3	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,0034476
2.4	Клей ПВА	кг.	0,01224
2.5	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм.	1000 м2	0,0135762
2.6	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм.	м3	1,1979
10.Лоджия и балкон
3.1	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1,39
3.2	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	1,39
3.3	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1 комплект	1
11.Прихожая
4.1	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм.	1000 м2	0,0111384
4.2	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм.	м3	0,9828
4.3	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	1,84
4.4	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	1,84
4.5	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1 комплект	1
12.Шкаф-купе
5.1	Блоки дверные антресольные двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2; ДА 5-10, площадь 0,50 м2.	м2	1
5.2	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10 площадь 2,00 м2.	м2	3,6
5.3	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	компл.	4
13.Внутренние сантехнические работы
6.1	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смещения	шт.	2
6.2	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	компл.	1
6.3	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	компл.	1
6.4	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм.	шт.	1
6.5	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм.	10 м	0,5394
6.6	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм.	шт.	2
6.7	Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт	компл.	1
14.Электромонтажные работы
7.1	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	4
7.2	Розетка скрытой проводки	шт.	9

Рег. № _________

Дата ___________

Арбитражный суд

Республики Бурятия

на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия

1. Изучив информацию, изложенную в запросе котировок, в том числе проекте государственного контракта, мы __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

( Наименование организации – Участника размещения заказа)

выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении и проведении запроса котировок цен и предлагаем выполнить работы по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия в соответствии с Государственным контрактом и техническим заданием

2. Сведения об участнике размещения заказа:

3. Участник размещения заказа подтверждает, что сведения о (_______________________________________________________________________________)

( наименование участника размещения заказа)

отсутствуют

Итого цена нашего предложения составляет: _______________ руб. _____ коп.

(_____________________________________________________________________________)

(сумма прописью)

Цена, указанная в настоящей котировочной заявке, включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, необходимые при исполнении контракта.

1.	Фирменное наименование /Ф.И.О. физического лица/
2.	Организационно-правовая форма
3.	Дата, место регистрации
4.	Юридический адрес
5.	Почтовый адрес/местонахождение /местожительство/
6.	Регистрационные реквизиты (Указать ИНН/КПП)
7.	Банковские реквизиты
8.	Руководитель: должность, Ф.И.О.
9.	Телефон руководителя
10.	Контактное лицо
11.	Телефон контактного лица, факс, адрес электронной почты

в предусмотренном Федеральным законом N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков.

Руководитель ________________/___________/

(подпись) (Ф.И.О.)

4.1. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: согласно ГОСТам, действующим на территории РФ.

4.2. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правил по охране труда ПОТ РМ-016-2001, в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ. Всё электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

4.3. Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.

4.4. Заказчик определяет подрядчику место складирования материалов и инструмента на территории суда, которое подрядчик обязан содержать в надлежащем состоянии и обеспечивать общий порядок.

4.5. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СНиП 3.01.04-87 и инструкции ВСН 42-85(р).

4.6. В связи с проведением работ в действующем здании необходимо предусмотреть ежедневное наведение порядка по окончании работ.

5. Требования к техническим характеристикам работ

5.1. Отделочные работы в квартире, расположенной по адресу г. Улан-Удэ, ул. Боевая 3«А», кв. 13 выполняются в соответствии с локально-сметным расчетом № 1.

5.2. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования нормативных документов:

Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97
Строительные нормы и правила на жилые здания СНиП 2.08.01-89
Свод правил «Здания арбитражных судов» СП 31-109-2003
Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85
Отопление, вентиляция, кондиционирование СНиП 41-01-2003
Внутренние санитарно-технические системы СНиП 3.05.01.-85

Кроме того следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

5.3. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

6. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика(приемка работ)

6.1. Приемка Объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с СНиП 3.01.04-87 и Правилами ВСН 42-85(р).

6.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ по Контракту за два дня до готовности Объекта к сдаче. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приемку результата работ.

6.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.5. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта о приемки выполненных работ.

6.6. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

6.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков- с момента устранения

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

7.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев, с даты подписания Акта приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

7.2. Если в течении гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ по настоящему контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической
документации и СНиПам; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для
нормальной эксплуатации, ответственный представитель заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

7.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их
устранении.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят
или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по
причинам, возникшим до этого момента.

Приложение № 4 к Извещению №____ от_________2012г.

(печатается на фирменном бланке организации)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

3.1. Во время производства работ Подрядчик использует новые материалы, ранее не бывшие в употреблении, согласованные с Заказчиком:

4. Требования к качеству и безопасности работ

4.5. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СНиП 3.01.04-87 и инструкции ВСН 42-85(р).

5. Требования к техническим характеристикам работ

5.2. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования нормативных документов:

Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97
Строительные нормы и правила на жилые здания СНиП 2.08.01-89
Свод правил «Здания арбитражных судов» СП 31-109-2003
Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85
Отопление, вентиляция, кондиционирование СНиП 41-01-2003
Внутренние санитарно-технические системы СНиП 3.05.01.-85

6.5. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта о приемки выполненных работ.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

Приложение №3 к Извещению №_____ от _______2012.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт на выполнение работ по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия, расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Боевая 3«А», кв. 13

г. Улан-Удэ «___» ___________ 2012 года

Арбитражный суд Республики Бурятия, именуемый в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице председателя суда Иванова Владислава Анатольевича, действующего на основании ст. 42 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании _________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ____________________________от « » __________ 2012 года заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Государственного Заказчика выполнить работы по ремонту квартиры, принадлежащей Арбитражному суду Республики Бурятия (далее - объект), а Государственный Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально-сметным расчетом №1 (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2.2. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Государственным Заказчиком и Подрядчиком Акта передачи Объекта для выполнения
работ.

Государственный Заказчик должен передать Объект Подрядчику по Акту передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами Контракта.

Срок окончания работ не позднее 30 ноября 2012 года.

2.4. Подрядчик обязан в письменной форме своевременно предупредить Государственного заказчика об обстоятельствах, препятствующих своевременному выполнению работ. В случае отсутствия предупреждения Государственный Заказчик не принимает во внимание эти обстоятельства при решении вопроса о своевременном исполнении обязательств по настоящему Контракту.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена государственного контракта составляет: ______________ тыс. рублей в том числе НДС (18%) ____________ руб.

Цена государственного контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.4. Оплата производится из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год в безналичной форме по факту выполнения работ в соответствии с предъявляемыми счетами, подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составленными на основании локальных смет, подписанными Заказчиком, а также после устранения недостатков работы, если они имели место.

3.5. В случае выявления Государственным Заказчиком несоответствия сведений об объемах и содержании работ, отраженных в КС-2 и КС-3 фактически выполненным работам, последний в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат подписанию и оплате Государственным Заказчиком до устранения отклонений.

В случае задержки поступления из федерального бюджета ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Государственного Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Государственному Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Государственный Заказчик обязан:

Предоставить Подрядчику объекты, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ и обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

Принять от Государственного Заказчика по акту объекты для выполнения работ по настоящему Контракту, а также разрешительную и исполнительную документацию.

Не отступать от требований, предусмотренных в технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

Поставлять на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

Использовать материалы, имеющие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, и по требованию Государственного Заказчика представлять ему все эти документы.

Осуществлять плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам за представленные Государственным Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов.

4.2.6. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

4.2.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.

4.2.8. Обеспечить уборку территории, прилегающей к месту производства работ, чистоту выезжающего транспорта. Немедленно письменно предупредить Государственного Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Государственного Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

Обеспечивать Государственному Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

Осуществлять временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.2.13. С момента начала работ и до их завершения постоянно вести журнал учета выполненных работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Государственного Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Если Государственный Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

4.2.14. Принимать меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Государственным Заказчиком в журнале, в течение 3-х рабочих дней.

4.2.15. Приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Государственного Заказчика и представлять Государственному Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества.

4.2.16. По требованию Государственного Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её, если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственным Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием.

4.2.17. В случае обнаружения Государственным Заказчиком некачественно выполненных работ, переделать своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Государственный Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

Вести работы по настоящему контракту при наличии действующих разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.19. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, передав при этом Государственному Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

До подписания акта о приемке законченного строительством объекта вывезти с последнего строительный мусор и металлолом.

После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы» оборудование и иное имущество.

Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 календарных месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

Предоставлять копии договоров на вывоз и утилизацию строительных отходов до начала выполнения работ, согласно графику производства работ.

Нести полностью риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на объекте, до сдачи выполненных работ Государственному Заказчику по Акту приемки выполненных работ.

Во время производства работ использовать только новые материалы, ранее не бывшие в употреблении, согласованные с Заказчиком.

Государственный Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.

Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает Государственного Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по настоящему Контракту.

Государственный Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 дней организует и в установленном порядке назначает проведение рабочей приемочной комиссии.

Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Государственным Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими сторонами. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.

При обнаружении Государственным Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Государственным Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Государственного Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Государственный Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.5.Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок в соответствии с пунктом 5.4 настоящего контракта.

Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Государственному Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Государственным Заказчиком рекламационному акту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки выполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно, в случае, если Стороны существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

6.5. Установленные в настоящем разделе штрафные санкции подлежат начислению в случае предъявления мотивированных письменных требований Сторон.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых ответственности не несут.

7.2.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

8.1. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды.

8.2.Основные требования к качеству и безопасности работ определены в Техническом задании (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту. Гарантии качества определены в Техническом задании (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течение 3 дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5.Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.Приложения:

К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 –Локально-сметный расчет №1 на ____ листах.

Приложение № 2 - Техническое задание на листах.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №1 к Государственному контракту

от "___" _________ 2012 года

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4. Требования к качеству и безопасности работ

Требования к участнику размещения заказа:

Предоставление заявки на частичное оказание услуг (выполнение работ) не допускается.

Опубликовано: 27.12.2012 15:59 Обновлено: 07.05.2023 18:46

Популярные запросы