Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по внедрению технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда
| Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по внедрению технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда Республики Бурятия | |
| Способ размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме |
| Торги для субъектов малого предпринимательства | Нет |
| Заказчик | |
| Наименование | Арбитражный суд Республики Бурятия |
| Место нахождения |
Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52 |
| Почтовый адрес |
Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52 |
| Официальный сайт заказчика | http://www.buryatia.arbitr.ru |
| Контактная информация | |
| Почтовый адрес |
Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52 |
| Телефон | (3012) 28-65-94 |
| Факс | (3012) 21-60-23 |
| Адрес электронной почты | info@buryatia.arbitr.ru |
| Контактное лицо |
Худяев Владимир Викторович; Баертуев Дмитрий Эдуардович. |
|
Источник финансирования |
Федеральный бюджет |
|
Предмет государственного контракта |
Выполнение работ по внедрению технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда Республики Бурятия |
| Начальная/максимальная цена контракта, руб. | 3 000000 руб. (три миллиона рублей). |
| Наименование товара (работы, услуги) | Внедрение технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда Республики Бурятия |
| Количество товара (объем работ, услуг) | В соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме |
| Единица измерения | В соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме |
| Краткие характеристики товара (работы, услуги) | В соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме |
| Место поставки | |
| Место поставки |
Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52 |
| Условия поставки, выполнения работ и услуг | В соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме |
| Сроки (периоды) поставки, выполнения работ и услуг | Поставка оборудования и программного обеспечения должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта. Все остальные обязательства по настоящему контракту (установка, подключение, настройка и т.д.) должны быть выполнены в полном объеме в течение 20 дней со дня поставки оборудования. |
| Оплата по контракту | |
| Форма оплаты | Оплата производится по безналичному расчету из средств федерального бюджета |
| Сроки и порядок оплаты | Оплата по настоящему контракту производится из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме по факту поставки и выполнения работ в десятидневный срок со дня подписания акта приемки работ и получения Заказчиком счета, счета-фактуры. |
| Порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | |
| Дата и время окончания подачи заявок | 11:00 26 октября 2012 года |
|
Адрес электронной площадки в сети "Интернет": http://sberbank-ast.ru |
|
| Окончание рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | |
| Дата | 29 октября 2012 года |
| Проведение аукциона в электронной форме | |
| Дата | 01 ноября 2012 года |
| Шаг аукциона | От 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
Преимущества, %
| Учреждениям уголовно-исполнительной системы | не предусмотрены |
| Организациям инвалидов | не предусмотрены |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе | |
| Размер обеспечения, руб. | Обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта и составляет: 150 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят тысяч рублей) |
| Обеспечение исполнения контракта | |
| Размер обеспечения, руб. | Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта и составляет: 900 000 руб. 00 коп. (девятьсот тысяч рублей 00 коп.) |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительная информация | В соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Расчет начальной (максимальной) цены контракта проведен на основании исследования рынка путем анализа коммерческих предложений поставщиков, представляющих функционирующий рынок. (Приложение № 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) |
| Источник информации |
http://www.buryatia.arbitr.ru http://sberbank-ast.ru |
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя
Арбитражного суда
Республики Бурятия
В.А. Иванова
«19» октября 2012 года
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по внедрению технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, 2012
ЧАСТЬ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Размещение заказов для государственных нужд
- осуществляемые в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) и нормативными правовыми актами, действия Заказчика по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия.
Государственный заказчик (Заказчик)
– Арбитражный суд Республики Бурятия.
Электронная площадка
- сайт в сети "Интернет", на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
Оператор электронной площадки
- юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Участник размещения заказа (участник аукциона)
- любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.
Аукционная комиссия
- комиссия, созданная Заказчиком, для проведения аукциона в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В рамках настоящей документации под аукционной комиссией понимается единая комиссия, созданная Заказчиком.
Официальный сайт
- официальный сайт в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд - www.zakupki.gov.ru.
Открытый аукцион в электронной форме
- открытый аукцион в электронной форме, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети "Интернет" www.sberbank-ast.ru. в порядке, установленном главой 3.1 Закона о размещении заказов (далее - аукцион в электронной форме).
Документация об аукционе в электронной форме
- документация, утвержденная Заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами (далее - документация об аукционе).
Заявка на участие в аукционе в электронной форме (далее - заявка на участие в аукционе в электронной форме, заявка)
- направляемое в форме двух электронных документов оператору электронной площадки подтверждение участника размещениязаказа его согласия участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме, поданное в срок, установленный документацией об аукционе в электронной форме. Заявка на участие в аукционе в электронной форме включает полный комплект документов, указанных в разделе 3.3. настоящей документации об аукционе в электронной форме.
Государственный контракт
- договор (в дальнейшем именуемый «Контракт»), заключенный Заказчиком — Арбитражным судом Республики Бурятия в целях обеспечения собственных нужд.
Предмет аукциона в электронной форме
- право на заключение Контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия и/или.
Лот
- предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении государственных заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного Контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия.
Электронный документ
- документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Приглашение к участию в аукционе в электронной форме
1.1.1. Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме!, полная информация о котором указана в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
1.1.2. Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и/или на электронной площадке на сайте в сети "Интернет" www.sberbank-ast.ru.
1.1.3. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений настоящей документации об аукционе в электронной форме.
1.2.Законодательное регулирование
1.2.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Законом о размещении заказов, а также иным законодательством, регулирующим государственный заказ, включая нормативные правовые акты.
1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о размещении заказов, проведение аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об аукционе в электронной форме.
1.3.Заказчик
1.3.1. Заказчик указанный в пункте 8.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей документации об аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе в электронной форме, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в пункте 8.7. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме.
1.4.Предмет аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
1.4.1. Предмет аукциона в электронной форме указан в пункте 8.4. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.4.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона в электронной форме и возможности подавать заявки на участие в аукционе в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙФОРМЕ» и части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об аукционе в электронной форме.
1.4.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в ПУНКТЕ 8.7. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.5.Начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота), общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги, работы
1.5.1. Начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона в электронной форме и пункте 8.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.5.2. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении аукциона в электронной форме на право заключить Контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонт техники, оборудования Заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ, указывается в пункте 8.9.2. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.5.3. Начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона в электронной форме на право заключить Контракт на оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не может определить необходимый объем таких услуг, указывается в пункте 8.9.1.части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.6.Источник финансирования заказа и порядок оплаты
1.6.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования государственного заказа, указанного в пункте 8.11 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.6.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в пункте 8.12 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.7.Требования к участникам размещения заказа
1.7.1. За исключением случая, указанного в пункте 1.7.2 в аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаютсядоверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.7.2. В случае, если проводится аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в пункте 8.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.3. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.4. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме.
1.7.5. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в аукционе в электронной форме, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.6, а так же требованиям, установленным в пункте 8.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.7.6. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
1.7.6.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона в электронной форме (пункт 8.13.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"). В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона в электронной форме, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действующей на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в пункте 8.13.1 части III "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.В случае если выполнение работ, являющихся предметом аукциона в электронной форме, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником размещения заказа, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам) работ.
1.7.6.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.7.6.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
1.7.6.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
1.7.6.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Контракта Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования Заказчиком.
1.7.6.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования Заказчиком.
1.7.6.7. Выполнение участником размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион в электронной форме, в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более и в случае установления данного требования Заказчиком в пункте 8.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).
1.8.Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению Контракта
1.8.1 Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению Контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено пунктом 8.14 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.9.Расходы на участие в аукционе в электронной форме и при заключении Контракта
1.9.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением Контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.10.Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа
1.10.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 8.15. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в пункте 8.15. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», но не более пятнадцати процентов.
1.11.Условия допуска к участию в аукционе в электронной форме. Отстранение от участия в аукционе в электронной форме
1.11.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.
1.11.2. Решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в электронной форме осуществляется на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие ваукционе в электронной форме в порядке, указанном в пункте 5.1 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.11.3. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме возможен по следующим основаниям:
1.11.3.1. Непредоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.3.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или предоставление недостоверных сведений.
1.11.3.2. Несоответствие сведений, предусмотренных пунктом 3.3.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», требованиям настоящей документации об аукционе в электронной форме.
1.11.4. Заказчик, аукционная комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта в случае:
1.11.4.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа.
1.11.4.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.11.4.3. Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.11.4.4. Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности всоответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1.Содержание документации об аукционе в электронной форме
2.1.1. Документация об аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона в электронной форме.
2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об аукционе в электронной форме имеет приоритет.
2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе в электронной форме, включая изменения, дополнения к документации об аукционе в электронной форме, и разъяснения к документации об аукционе в электронной форме, выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
2.1.4. Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ruи/или www.sberbank-ast.ru без взимания платы.
2.2.Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме
2.2.1. При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион в электронной форме может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений о документации в отношении одного аукциона в электронной форме.
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор электронной площадки указанный в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» направляет такой запрос Заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте указанным в пункте 8.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
2.2.4. Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.
2.3.Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается.
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия такого решения Заказчик размещает указанные изменения на официальном сайте указанным в пункте 8.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». При этом срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.3.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается.
2.3.4. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», изменения, внесенные в документацию об аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте указанным в пункте 8.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». При этом срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.3.5. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение аукциона в электронной форме и в документацию об аукционе в электронной форме, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ruи/или www.sberbank-ast.ru.
2.3.6. Заказчик не несет ответственность в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме, размещенными и опубликованными надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения аукциона в электронной форме
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена Контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещают извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме на официальном сайте указанным в пункте 8.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
2.4.3. Оператор электронной площадки указанный в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения аукциона в электронной форме прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме в отношении денежных средств вразмере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.
2.4.4. В случае отказа Заказчика от проведения аукциона в электронной форме с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1. настоящей документации об аукционе в электронной форме, Заказчик несет ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме
3.1.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники размещения заказов и оператор электронной площадки, Заказчик, должны быть написаны на русском языке.
3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе в электронной форме может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
3.1.3. Входящие в заявку на участие в аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.
3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме.
3.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме
3.2.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать одно из следующих сведений:
3.2.2.1. При размещении заказа на поставку товаров в случае, если в документации об аукционе в электронной форме:
3.2.2.1.1. Содержится указание на товарный знак, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе в электронной форме на товарный знак, - согласие участника размещения заказа на поставку товаров в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме, либо указание на товарный знак предлагаемого к поставке товара и конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в документации об аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в электронной форме.
3.2.2.1.2. Не содержится указание на товарный знак, - конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого к поставке товара.
3.2.2.2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг -согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме.
3.2.2.3. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения (оказания) которых используется товар, в случае, если в документации об аукционе в электронной форме:
3.2.2.3.1. Содержится указание на товарный знак используемого товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе в электронной форме на товарный знак, - согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» настоящей части, и указание на товарный знак предлагаемого к использованию товара и конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в документации об аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе в электронной форме.
3.2.2.3.2. Не содержится указание на товарный знак используемого товара, -согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.2. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого к использованию товара.
3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
3.2.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.
3.2.3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования предусмотрены пунктом 8.13.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
3.2.3.3. Копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчикприобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено пунктом 8.13.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
3.2.3.4. Копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона в электронной форме начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, Заказчикомв пункте 8.13.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» установлено требование выполнения участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион в электронной форме * (при этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа)).
*Если указанные документы не содержат сведения, подтверждающие опыт участника размещения заказа (содержат сведения об опыте иных юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо необходимые сведения в них отсутствуют, то опыт такого участника размещения заказа может быть подтвержден другими документами, прикладываемыми участником размещения заказа по своему усмотрению.
3.2.3.5. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
3.2.3.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.2.4. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и 8.20 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме является рискомучастника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе в электронной форме либо для признания такой заявки не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме.
3.2.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3.3. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
3.3.1. Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона в электронной форме, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом аукциона в электронной форме, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».
3.3.2.В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить Контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции, Заказчик вправе в пункте 8.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» поместить изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении и в пункте 8.5. установить требование о соответствии поставляемых товаров изображению, помещенному в пункте 8.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
3.3.3.В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить Контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции, при условии установления в пункте 8.5. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» требования о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, Заказчик к документации об аукционе в электронной форме прикладывают такой образец или макет. В этом случае образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе в электронной форме.
В случае, если образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе в электронной форме, Заказчик в пункте 8.5 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» помещают изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении, и в соответствии с датами, временем, графиком, указанным в пункте 8.16 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», организуют проведение осмотра участниками размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
3.3.4. Документация об аукционе в электронной форме может содержать указание на товарные знаки. В случае, если в документации об аукционе в электронной форме содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих изиностранного государства или группы иностранных государств, в документации об аукционе в электронной форме также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в документации об аукционе в электронной форме на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
4.1.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме.
4.1.2. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об аукционе в электронной форме.
4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанных в пункте 8.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.1.4. Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной площадки указанным в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», на которой будет проводиться аукцион в электронной форме (адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме).
4.1.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»). Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.1.6. Поступление указанной в пункте 4.1.5 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.
4.1.7. Подача участником размещения заказа заявки на участие в аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие ваукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных главой 3.1. Закона о размещении заказов.
4.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки указанный в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4.1.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
4.1.9.1. Предоставления заявки на участие в аукционе в электронной форме с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2. Закона о размещении заказов.
4.1.9.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом о размещении заказов.
4.1.9.3. Подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе в электронной форме, поданные в отношении данного лота.
4.1.9.4. Получения заявки на участие в аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, указанных в пункте 8.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.1.9.5. Получения заявки на участие в аукционе в электронной форме от участника размещения заказа с нарушением положений пункта 1.11.5 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.1.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, об основаниях такого возврата с указанием положений Закона о размещении заказов, которые были нарушены.
4.1.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.6 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.
4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе в электронной форме
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, не вправе изменить заявку на участие в аукционе в электронной форме.
4.3.Отзыв заявок на участие в аукционе в электронной форме
4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 8.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, указанного в пункте 4.3.1 оператор электронной площадки указанный в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.
4.4.Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме
4.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме указан в пункте 8.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.4.2. Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, указанном в пункте 8.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», блокируются на счете участника размещения заказа в порядке, указанном в пункте 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.4.3. Прекращение осуществленного в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирования денежных средств осуществляется оператором электронной площадки в порядке, установленном главой 3.1. Закона о размещении заказов.
4.4.4. В случае уклонения участника аукциона в электронной форме от заключения Контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме всех участников аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе в электронной форме, перечисляет данные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона в электронной форме денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
5.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанным в пункте 8.17 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», оператор электронной площадки направляет Заказчику предусмотренную пунктом 3.3.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» первую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме каждого участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме.
5.1.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
5.1.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме указана в пункте 8.18 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.1.3.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником аукциона в электронной форме илиоб отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в электронной форме.
5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.3.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме.
5.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 5.1.4 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» протокол вносится информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.
5.1.6. Указанный в пункте 5.1.4 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.
5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.1.4 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.1.5 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшимзаявки на участие в аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником аукциона в электронной форме заявки на участие в аукционе в электронной форме решении.
5.1.8. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.3.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.1.5 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» протокола. При этом требования об обязанности оператора электронной площадки обеспечить до подведения итогов аукциона в электронной форме конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа при направлении Заказчику документов и сведений в форме электронных документов, полученных от участника размещения заказа, предусмотренные Законом о размещении заказов, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном пунктом 5.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», соответствие такого участника размещения заказа требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик направляет оператору электронной площадки проект Контракта, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме, без подписи Контракта Заказчиком. Заключение Контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3 - 6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17 - 6.1.19 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». При этом Контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене Контракта, указанной в пункте 8.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене Контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены Контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения Контракта.
5.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме
5.2.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 8.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки указанным в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.3. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 8.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в порядке, установленном пунктом 5.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.4. В случае, если в пункте 8.9.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в пункте 8.9.2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», впорядке, установленном пунктом 5.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.5. "Шаг аукциона в электронной форме" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
5.2.6. При проведении аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Контракта на величину в пределах "шага аукциона в электронной форме".
5.2.7. При проведении аукциона в электронной форме любой участник размещения заказа также вправе подать предложение о цене Контракта независимо от "шага аукциона в электронной форме" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.8. При проведении аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене Контракта с учетом следующих требований:
5.2.8.1. Участник размещения заказа не вправе подавать предложение о цене Контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником размещения заказа ранее, а также предложение о цене Контракта, равное нулю.
5.2.8.2. Участник размещения заказа не вправе подавать предложение о цене Контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Контракта, сниженного на "шаг аукциона в электронной форме ".
5.2.8.3. Участник размещения заказа не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Контракта в случае, если такое предложение о цене Контракта подано этим же участником размещения заказа.
5.2.9. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников размещения заказа о цене Контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после сниженияначальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе в электронной форме.
5.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.9 части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» аукциона в электронной форме любой участник аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе в электронной форме независимо от «шага аукциона в электронной форме» с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8.1. и 5.2.8.3. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».
5.2.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках размещения заказа.
5.2.12. Во время проведения аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.7 и 5.2.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.13. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.12 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», не допускается.
5.2.14. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.
5.2.15. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.4 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» аукциона в электронной форме участником размещения заказа, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.16. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений пункта 5.2. «Порядок проведения аукциона в электронной форме» части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» с учетом следующих особенностей настоящего пункта:
5.2.16.1. В случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2.16. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше, чем максимальная сумма сделки для такого участника размещения заказа, указанная в решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа, которое содержится в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке.
5.2.16.2. В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить контракт до значения, превышающего соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта, установленный в документации об аукционе в электронной форме, считается установленным от значения цены контракта, достигнутой на аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с пунктом 5.2.16. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме»
5.2.17. Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки указанным в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона в электронной форме, а также на официальном сайте. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона в электронной форме и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы участниками размещения заказа, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.
5.2.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», оператор электронной площадки обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных участниками размещения заказа, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.17 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных такими участниками размещения заказа. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам размещения заказа.
5.2.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона в электронной форме ни один из участников размещения заказа не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.6 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся и направляет его Заказчику, а также размещает его на официальном сайте. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена контракта.
5.2.20. Любой участник размещения заказа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17 части И «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона в электронной форме. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику размещения заказа соответствующие разъяснения.
5.2.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона в электронной форме, равный доступ участников размещения заказа к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», независимо от времени окончания аукциона в электронной форме.
5.2.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАВ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника аукциона в электронной форме, который не принял участие в аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.
5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, определение победителя аукциона в электронной форме
5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.18 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме.
5.3.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе в электронной форме.
5.3.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 5.2.18 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе в электронной форме. В случае, если в аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников размещения заказа и менее пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных всеми участниками размещения заказа, принявшими участие в аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в аукционе в электронной форме, поданной участником размещения заказа, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», -наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2.17 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.3.4. В случае, если в соответствии с пунктом 5.3.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» не выявлены пять заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в аукционе в электронной форме, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика оператор электронной площадки обязан направить Заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме участников аукциона в электронной форме, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.17 части II «ОБЩИЕУСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» для выявления пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме.
5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.
5.3.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, в случае:
5.3.6.1. Непредставления документов, определенных пунктом 3.2. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» и пунктом 8.20 части III «Информационная карта аукциона в электронной форме», с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.11.2.2., 1.П.2.З., 1.11.2.5., 1.11.2.7., 1.11.2.8. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», или их несоответствия требованиям документации об аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа.
5.3.6.2. Отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.11.2.2., 1.11.2.3., 1.11.2.5., 1.11.2.7., 1.11.2.8. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», актуальных на дату окончания срока подачи заявок, или их несоответствие требованиям документации об аукционе в электронной форме, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом заявка на участие в аукционе в электронной форме не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, на основании того, что документы, предусмотренные пунктом 1.11.2.2. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» настоящего Федерального закона, получены более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
5.3.6.3. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 8.13 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.3.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», не допускается.
5.3.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных всеми участниками размещения заказа, принявшими участие в аукционе в электронной форме, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрениязаявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.
5.3.9. Участник размещения заказа, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об аукционе в электронной форме, признается победителем аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.16 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», победителем аукциона в электронной форме признается участник размещения заказа, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об аукционе в электронной форме.
5.3.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», оператор электронной площадки направляет участникам размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе в электронной форме которых принято решение осоответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.
5.3.11. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям настоящей документации об аукционе в электронной форме всех вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям настоящей документации об аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме вносится информация о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся.
5.3.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электроннойформе участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, за исключением случая, предусмотренного с пунктом 5.3.14 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей статьи.
5.3.13. Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в электронной форме, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.
5.3.14. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктами 5.3.6.1 - 5.3.6.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Законом о размещении заказов и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе в электронной форме требованиям документации об аукционе в электронной форме), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме и перечисляет эти денежные средства Заказчику.
5.3.15. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, поданная участником размещения заказа, принявшим участие в аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об аукционе в электронной форме, без подписи контракта Заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.11 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Заключение Контракта с участником аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3 - 6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17 - 6.1.19 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». При этом Контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме, по минимальной цене Контракта, предложенной указанным участником размещения заказа при проведении аукциона в электронной форме. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения Контракта.
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Порядок заключения контракта
6.1.1. По результатам аукциона в электронной форме Контракт заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», с иным участником размещения заказа, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого в соответствии с пунктом 5.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе в электронной форме.
6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», направляют оператору электронной площадкибез подписи Заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об аукционе в электронной форме.
6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки указанный в пункте 8.3 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику размещения заказа, с которым заключается Контракт.
6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта в пункте 8.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» либо предусмотренные пунктом 6.1.4.1. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» разногласия.
6.1.4.1. Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий к проекту контракта, направленного в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет указанные разногласия, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки.При этом участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в разногласиях положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной форме и заявке на участие в аукционе в электронной форме данного участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения разногласий оператор электронной площадки направляет такие разногласия Заказчику.
6.1.4.2. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки разногласий участника аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, рассматривает данные разногласия и без подписи Заказчика либо направляет доработанный проект Контракта оператору электронной площадки, либо повторно направляет оператору электронной площадки проект Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа полностью или частично учесть разногласия участника аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт.
6.1.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 6.1.4.2. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт.
6.1.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 6.1.4.2 части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», участник аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, направляет оператору электронной площадки проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ обобеспечении исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта, либо предусмотренные пунктом 6.1.4.1 части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» разногласия. Втечение одного часа с момента получения разногласий оператор электронной площадки направляет такие разногласия Заказчику.
6.1.4.5. В случае направления в соответствии с пунктом 6.1.4.4 части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» оператором электронной площадки разногласий в течение трех дней со дня получения таких разногласий Заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.4.2 части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме». При этом направление проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа полностью или частично учесть разногласия участника аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, допускается при условии, что участник аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, направил разногласия, предусмотренные пунктом 6.1.4.4 части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», не позднее тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8.части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».
6.1.4.6. В случаях, предусмотренных пунктами 6.1.4.2. и 6.1.4.4 части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» в течение трех дней со дня получения проекта Контракта участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Контракта.
6.1.5. В течение одного часа с момента получения проекта Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, а также подписанного электронной цифровой подписью указанного лица документа об обеспечении исполнения контракта, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет Заказчику подписанный проект Контракта и документ об обеспечении исполнения Контракта.
6.1.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если Заказчиком в пункте 8.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, обязаны направить оператору электронной площадки Контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
6.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения Контракта от Заказчика, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный Контракт участнику размещения заказа, с которым заключается Контракт.
6.1.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа, с которым заключается Контракт, Контракта в соответствии с пунктом 6.1.7 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.
6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в настоящей документации об аукционе в электроннойформе, по цене, предложенной победителем аукциона в электронной форме, либо в случае заключения Контракта с иным участником аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником аукциона в электронной форме.
6.1.11. Участник размещения заказа, с которым заключается Контракт, признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если такой участник размещения заказа в срок, предусмотренный пунктом 6.1.4 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», не направил оператору электронной площадки проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта при условии, что Заказчиком в пункте 8.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» было установлено требование обеспечения исполнения контракта.
6.1.12. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения Контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике аукциона в электронной форме в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Закона о размещении заказов оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций посчету для проведения операций по обеспечению участия в аукционе в электронной форме всех участников аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе в электронной форме, перечисляет данные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона в электронной форме денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в электронной форме в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
6.1.13. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона в электронной форме заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Контракт с участником размещения заказа, который предложил такую же, как и победитель аукциона в электронной форме, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем аукциона в электронной форме условий.
6.1.14. В случае, если участник размещения заказа, с которым заключается Контракт при уклонении победителя аукциона в электронной форме от заключения Контракта, признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника размещения заказа заключить Контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Контракт с участником размещения заказа, который предложил такую же, как и указанный участник размещения заказа, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных указанным участником размещения заказа условий. В случае, если все участники размещения заказа, которые обязаны заключить Контракт при уклонении победителя аукциона в электронной форме или иного участника размещения заказа, с которым заключается Контракт, признаны уклонившимися от заключения Контракта, Заказчик принимает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае Заказчик вправе заключить Контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона о размещении заказов. При этом такой Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме, и ценатакого Контракта не должна превышать предложенную при проведении аукциона в электронной форме наиболее низкую цену Контракта.
6.1.15. Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить Контракт при уклонении победителя аукциона в электронной форме или иного участника аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, от заключения Контракта, являются:
6.1.15.1 Участники аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме.
6.1.15.2 Иные участники аукциона в электронной форме, не отозвавшие заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 5.3.13 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» к моменту направления такому участнику аукциона в электронной форме проекта Контракта в соответствии с пунктом 6.1.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.1.16. В случае, если от подписания Контракта уклонились все пять участников аукциона в электронной форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых ранжированы в протоколе подведения итогов аукциона в электронной форме, Заказчик повторно осуществляют действия, предусмотренные пунктом 5.3 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.1.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения Контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части И «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме всех участников аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в настоящем аукционе в электронной форме. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключен Контракт, денежные средства в качестве платы за участие в настоящем аукционе в электронной форме в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
6.1.18. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого Контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.
6.1.19. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», Контракт заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств на банковские реквизиты в соответствии с пунктом 8.25. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в соответствии с пунктом 8.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» документации об аукционе в электронной форме.
6.2. Обеспечение исполнения Контракта
6.2.1. Если в соответствии с пунктом 8.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» Заказчиком установлено требованиеобеспечения исполнения контракта, Контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта. Заказчик вправе определить обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены.
6.2.2. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
6.2.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, самостоятельно.
6.2.4. Размер обеспечения исполнения Контракта указаны в пункте 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.2.5. Если победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
6.2.6. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии (рекомендуемая для заполнения форма безотзывной банковской гарантии приведена в части IV форма 3):
6.2.6.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
6.2.6.2. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.2.6.3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Контракта, название предмета Контракта и ссылки на протокол подведения итогов аукциона в электронной форме как основание заключения Контракта.
6.2.6.4. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по Контракту и прибавляться 90 дней для предъявления возникших претензий.
6.2.6.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
6.2.6.6. Победитель аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта должен представить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии.
6.2.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде договора поручительства (рекомендуемая для заполнения форма договора поручительства приведена в части IV форма 4):
6.2.7.1. Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которое соответствует следующим требованиям:
6.2.7.1.1. Капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз.
6.2.7.1.2. Чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства, или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более ста миллионов рублей.
6.2.7.1.3. Стоимость основных средств в части зданий поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее трехсот миллионов рублей, а также превышать не менее чем в десять раз размер поручительства, или стоимость указанных основных средств в части зданий должна составлять более одного миллиарда рублей.
6.2.7.2. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 6.2.7. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 6.2.7.1. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», определяется по данным бухгалтерской отчетности по каждому отчетному году.
6.2.7.3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, Контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, вместе с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерской отчетности поручителя, сданных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 1.11.2.3. и 1.11.2.5. части II «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» и подтверждающих его полномочия.
6.2.7.4. Срок действия договора поручительства должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по Контракту и прибавляться 90 дней для предъявления возникших претензий.
6.2.7.5. Контракт может быть заключен только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается Контракт, комплекта документов, указанных в пункте 6.2.7.3.
6.2.8. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:
6.2.8.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, в качестве залога должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 8.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», и на счет, реквизиты которого указаны в пункте 8.25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.2.8.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), либо копией такого платежного поручения (квитанции), с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника размещения заказа, с которым заключается Контракт.
6.2.8.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в пункте 8.25 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», до заключения Контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным.
6.2.8.4. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение срока, установленного в проекте Контракта со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.
6.2.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.2 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.3.Права и обязанности победителя аукциона в электронной форме
6.3.1. В случае, если в пункте 8.15.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона в электронной форме признано такое учреждение, предприятие или такая организация, Контракт по требованию указанных участников аукциона в электронной форме заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона в электронной форме, с учетом преимущества в отношении цены Контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в пункте 8.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.3.2. В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
6.3.3. Участник аукциона в электронной форме, которому оператор электронной площадки направил проект Контракта, не вправе отказаться от заключения Контракта в случаях, предусмотренных частью 22 статьи 41.8, частью 11 статьи 41.9 и частью 15 статьи 41.11 Закона о размещении заказов.
6.4.Права и обязанности Заказчика
6.4.1. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
7.1. Обжалование результатов размещения заказа
7.1.1. Действия (бездействие) Заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.
ЧАСТЬ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙФОРМЕ
В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» содержится информация для данного конкретного аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», применяются положения части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
8. Информация о проводимом открытом аукционе в электронной форме:
|
№ пункта |
Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» | Наименование | Информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | 1.3.1 | Наименование Заказчика, контактная информация |
Арбитражный суд Республики Бурятия Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52 Контактное лицо: Худяев Владимир Викторович Телефон:(3012) 28-65-94 Баертуев Дмитрий Эдуардович Телефон:(3012) 28-65-39 Электронная почта: info@buryatia.arbitr.ru |
| 8.2. | 1.7.2. | Торги для субъектов малого предпринимательства | Нет |
| 8.3. | 1.1.2., 2.2.3, 2.4.3, 4.1.4, 4.1.8, 4.3.2, 5.2.17, 6.1.3 | Оператор электронной площадки |
Наименование: ЗАО «Сбербанк -Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк - АСТ») Электронный адрес: www.sberbank-HYPERLINK "http://ast.ru"ast.ru; Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 10, стр.3, тел.: +7 (495) 787-29-97 / 99 факс: +7 (495) 787-29-98 e-mail: info@sberbank-ast.ru |
| 8.4. | 1.4.1. | Наименование, вид и предмет аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по внедрению технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда Республики Бурятия |
| 8.5. | 3.3.2,3.3.3 | Изображение товара, на поставку которого размещается заказ | Не предусмотрено. |
| 8.6. | 1.1.2, 2.1.4, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.5. | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе в электронной форме | www.zakupki.gov.ru . |
| 8.7. | 1.3.1, 1.4. | Предмет Контракта | Выполнение работ по внедрению технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда Республики Бурятия |
|
8.8.
? |
Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг |
Место: Условия: Срок: Поставка оборудования и программного обеспечения должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта. Все остальные обязательства по настоящему контракту (установка, подключение, настройка и т.д.) должны быть выполнены в полном объеме в течение 20 дней со дня поставки оборудования.В соответствии с Проектом Контракта (Часть V документации открытого аукциона в электронной форме)В соответствии с Проектом Контракта (Часть V документации открытого аукциона в электронной форме), |
|
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара | В соответствии с проектом Контракта. | ||
| 8.9. | 1.5.1,5.1.8,5.2.3, 6.3.1 | Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта (по лотам) | 3 000 000 руб. (три миллиона рублей). |
| 8.9.1. | 1.5.3 | Начальная (максимальная) цена единицы услуг связи, юридических услуг, порядок формирования цены (по лотам) | Не установлена. |
| 8.9.2. | 1.5.2, 5.2.4 | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, порядок формирования цены (по лотам). Перечень таких запасных частей. Начальная (максимальная) цена каждой запасной части, порядок формирования цены(по лотам).Начальная(максимальная) цена единицы услуги и(или) работы по техническому обслуживанию и (или)ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей, порядок формирования цены(по лотам) | Не установлена. |
| 8.9.3. | Обоснование начальной(максимальной) цены контракта | Расчет начальной (максимальной) цены контракта проведен на основании исследования рынка путем анализа коммерческих предложений поставщиков, представляющих функционирующий рынок. (Приложение № 1 к ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) | |
| 8.10. | 5.2.5-5.2.7. | Величина понижения начальной цены контракта в процентах и в денежном выражении («шаг аукциона в электронной форме») | От 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| 8.11. | 1.6.1 |
Источник
финансирования заказа |
Федеральный бюджет |
| 8.12. | 1.6.2 | Форма, сроки и порядок оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с проектом Контракта |
| 8.13. | 1.7,1.7.5,1.7.6,5.3.6.3. | Требования к участникам размещения заказа, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также Заказчиком, уполномоченным органом (по лотам) |
8.13.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.
8.13.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа -юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 8.13.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе. 8.13.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 8.13.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 8.14. | 1.8.1 | Условия привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению Контракта | Исполнитель принимает на себя ответственность за действия субподрядчиков перед Заказчиком. |
| 8.15. | 1.10.1,6.3.1 |
8.15. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и организаций инвалидов. Процент предоставляемых преимуществ |
Не предоставляются |
| 8.16. | 3.3.3 | Дата, время, график проведения осмотра участниками размещения заказа образца, макета товара, на поставку которого размещается заказ | Не установлено |
| 8.17. | 4.1.3, 4.1.9.4, 4.3.1, 5.1.1. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме | 26.10.2012, 11:00 |
| 8.18. | 5.1.3. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме | 29.10.2012 |
| 8.19. | 5.2.2. | Дата проведения аукциона в электронной форме |
01.11.2012 Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 8.20. | 3.2. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме (лоте) |
Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 1.1. согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе в электронной форме (рекомендованная форма - Форма 1 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»). Несоответствие оформления предполагаемой формы заявки не является основанием для отклонения. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения. 2.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона идентификационный номер налогоплательщика. 2.2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 2.3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. |
| 8.21. | 4.4.1., 4.4.2. | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме | 5% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта - 150 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят тысяч рублей 00 коп.) |
| 8.22. | 6.1.4, 6.1.6,6.1.11, 6.1.19,6.2. | Обеспечение исполнения Контракта | Требуется |
| 8.23. | 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8 | Вид обеспечения исполнения Контракта (по усмотрению участника размещения заказа, с которым заключается контракт) |
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде: - безотзывной банковской гарантии (рекомендуемая форма приведена в форме 3 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»). - договора поручительства(рекомендуемая форма приведена в форме 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») - залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) |
| 8.24. | 6.1.9, 6.2.4. | Размер обеспечения исполнения контракта | 30% от начальной (максимальной) цены Государственного контракта - 900 000 руб. 00 коп. (девятьсот тысяч рублей 00 копеек) |
| 8.25. | 6.2.8.1,6.2.8.3 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Контракта в виде залога денежных средств |
Получатель: Арбитражный суд Республики Бурятия Юридический адрес: Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52 Банковские реквизиты: ИНН 0323050376, КПП 032601001 ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Улан-Удэ БИК 048142001, расчетный счет 40302810500001000020 Отделение по г. Улан-Удэ УФК по Республике Бурятия (Арбитражный суд Республики Бурятия лицевой счет 05021084840) |
К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Расчет начальной максимальной цены контракта
ЧАСТЬ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ФОРМА 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
| Наименование услуг | Информация о поставщиках | |
| Наименование поставщика | Цена коммерческого предложения, руб. | |
| 2 | 3 | 4 |
| Выполнение работ по внедрению технического комплекса видеонаблюдения и модернизации системы контроля доступа в здании Арбитражного суда Республики Бурятия | ООО "Эликом" | 2 896 764 |
| ООО "Контур" | 3 217 597 | |
| ИП Верхотуров А.Н. | 3 169 283 | |
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме выражает согласие на (поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)),
соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме на аукцион в электронной форме на право заключения Контракта на__________________________________________________(наименование аукциона в электронной форме и реестровый номер), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.
ФОРМА. 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПОДАЮЩЕМ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(указать номер и наименование аукциона в электронной форме)
Каждый Участник, подающий Заявку на участие в аукционе в электронной форме, должен представить следующие сведения:
Для юридических лиц:
* Представление сведений не по рекомендуемым формам не влечет отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
ФОРМА 3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №_
г._____________ «___»__________20__года
______________________ (наименование Гаранта), именуемое в дальнейшем «Гарант», в
лице_________________(Ф.И.О., должность, документ, подтверждающий полномочия), в связи с тем, что между ______________ (наименование участника размещения заказа, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты), именуемым в дальнейшем «Принципал», и Арбитражным судом Республики Бурятия (адрес, ИНН, КПП, ОГРН), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на основании _ (протокола конкурса/ аукциона/ открытого аукциона в электронной форме) №_от «___»________20_ года будет заключен государственный контракт ____________ (далее - Контракт), гарантирует исполнение обязательств Принципала по Контракту на следующих условиях:
1. Настоящим Гарант принимает на себя обязательство выплатить в пользу Бенефициара по первому его Требованию, выраженному в письменной форме и направленному по адресу Гаранта, денежную сумму в пределах____________руб.______00 коп.
2. В Требовании Бенефициара к Гаранту должно быть указано, в чем состоит нарушение Принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана банковская гарантия. К Требованию должны быть приложены:
- копия Контракта;
- документы, подтверждающие полномочия лица, предъявляющего Требования;
- сведения о банковских реквизитах Бенефициара.
К Требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых оно основывается.
3. Обязательство Гаранта по выплате суммы банковской гарантии считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления денежных средств на соответствующий счет Федерального казначейства.
4. Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом.
5. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по банковской гарантии.
6. Банковская гарантия выдана исключительно Бенефициару и права требования по ней не могут быть переуступлены третьему лицу.
7. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом.
8. Выплата Гарантом суммы по банковской гарантии производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Гарантом Требования Бенефициара.
9. Банковская гарантия распространяется на все обязательства Принципала по Контракту, в том числе гарантийные обязательства.
10. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
11. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует
до «___» __________ 20___ (указывается дата плюс три месяца со дня окончания
гарантийного срока на товар/ выполненные работы/ оказанные услуги (см. п. ______ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ)).
Реквизиты Гаранта
(Наименование полностью, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты)
должность, Ф.И.О. уполномоченного лица. МП
ФОРМА 4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.
г.___________ «___»_________20__ года
__________________(наименование Поручителя), именуемое в дальнейшем «Поручитель», в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и Арбитражный суд Республики Бурятия, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя суда _______________, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор поручительства (далее - Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Заказчиком в объеме и размере, указанном в пункте 1.3 Договора, за исполнение___________________ (ИНН/КПП,юридический адрес: _________________________________, банковские реквизиты: р/с, банк, к/с, БИК),именуемым в дальнейшем «Исполнитель», обязательств по государственному контракту, указанному в п. 1.2 Договора, который будет заключен Заказчиком с Исполнителем на основании протокола конкурса/аукциона/ открытого аукциона в электронной форме №__от «___»__________20__года (далее - Контракт).
1.2. Описание Контракта:
предмет Контракта - «__________________________________»;
общая цена Контракта, согласно протоколу конкурса/ аукциона/ открытого аукциона в электронной форме №___ от «___» _________________ 20___ года -_________________________________руб. 00 коп.;
срок поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг по Контракту - __________________;
срок действия Контракта - с момента его подписания до________________________.
1.3. Размер обеспечения исполнения Контракта, в пределах которого Поручитель отвечает за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, равен ___________________ (_____) руб.00 коп., что составляет ______%начальной (максимальной) цены Контракта, согласно конкурсной документации/ документации об аукционе/ документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.4. Поручитель извещен, что Контракт между Исполнителем и Заказчиком будет заключен после подписания Сторонами настоящего Договора.
1.5. Поручитель и Исполнитель несут перед Заказчиком солидарную ответственность за исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Предусмотренное Договором обязательство Поручителя перед Заказчиком не ограничивается суммой, указанной в п. 1.3 Договора.
1.7. Поручитель во исполнение ч. 20, 21, 22 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» одновременно с подписанием Договора передает Заказчику следующие документы (прошитые, скрепленные печатью Поручителя и подписанные уполномоченным лицом Поручителя):
Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями указанного выше Закона, передаваемые документы должны быть перечислены в тексте договора поручительства
1.7.1.___________________;
1.7.2. ___________________.
2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ ПО ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
2.1. Заказчик, после того как Исполнитель добровольно в установленный Контрактом срок не перечислил взыскиваемую сумму, направляет в адрес Поручителя заявление о неисполнении/ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по Контракту с требованием уплаты Поручителем взыскиваемой с Исполнителя суммы и прилагаемым расчетом размера этой суммы. Заявление составляется Заказчиком письменно в произвольной форме, подписывается полномочным лицом и направляется Поручителю по адресу, указанному в разделе 4 Договора.
2.2. Требование Заказчика должно быть исполнено Поручителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления от Заказчика Заявления, указанного в пункте 2.1 Договора.
2.3. Поручитель отказывает в удовлетворении требований Заказчика, если Заявление, указанное в п. 2.1 Договора, будет предъявлено Поручителю по истечении срока действия Договора.
2.4. Обязательство Поручителя по выплате суммы по Договору считается исполненным надлежащим образом с даты зачисления денежных средств на соответствующий счет Федерального казначейства.
2.5. В случае если Поручитель не исполнит свое обязательство в соответствии с п. 2.2 Договора, Поручитель дополнительно уплачивает Кредитору неустойку в размере_______________________ за каждый день просрочки платежа. Неустойка рассчитывается отсуммы размера обеспечения исполнения Контракта, указанной в п. 1.3 Договора.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
«__»____________20___г. (указывается дата плюс три месяца со дня окончания гарантийного срока на товар/ выполненные работы/ оказанные услуги (см. п.__ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ)).
3.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
3.3. Поручительство по Договору прекращается: исполнением всех обязательств по Контракту;
уплатой Поручителем Заказчику суммы, указанной в п. 1.4 Договора;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Споры, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЧАСТЬ V.
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
г. Улан-Удэ «___»_________ 2012 г.
Арбитражный суд Республики Бурятия, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя суда Иванова Владислава Анатольевича, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ___ от __________, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель выполняет обязательства по созданию и внедрению системы видеонаблюдения и установку элементов системы контроля доступа в арбитражном суде Республики Бурятия в соответствии с техническим заданием и спецификацией поставляемого оборудования (Приложения № 1, 2 к Контракту) по адресу: г. Улан-Удэ, Коммунистическая, д. 52, а Заказчик принимает и оплачивает оборудование и оказанные услуги.
1.2. Требования к оборудованию и обязательствам определяются Техническим заданием (Приложение №?1 к Контракту).
1.3. Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, определено в (Приложение № 2 к Контракту).
1.4. Поставка оборудования и программного обеспечения должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта. Все остальные обязательства по настоящему контракту (установка, подключение, настройка и т.д.) должны быть выполнены в полном объеме в течение 20 дней со дня поставки оборудования.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ________ (______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _____ рубля 00 копеек, в том числе:
- оборудование стоимостью __________ (____________) рубля 00 копеек, в том числе НДС ________ рубля 00 копейка;
- работы стоимостью _________ (________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _______ рублей 00 копейки.
2.2. Цена контракта включает расходы на оказание услуг по доставке, разгрузке, установке и настройке оборудования и программного обеспечения, гарантийное обслуживание, вознаграждение за неисключительные права на использование программного обеспечения, оказание услуг по организации обучения работников Заказчика, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Оплата по настоящему контракту производится из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств в безналичной форме по факту поставки и выполнения работ в десятидневный срок со дня подписания акта приемки работ и получения Заказчиком счета, счета-фактуры.
2.4. Моментом оплаты товара считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Условия поставки оборудования и выполнения обязательств по Контракту
3.1. Поставка оборудования производится по указанному в п. 1.1. настоящего Контракта адресу Заказчика в объеме, указанном в Спецификации поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Контракту) и в сроки, указанные в п.1.4 Контракта.
3.2. Датой поставки оборудования является дата подписания счета, счета-фактуры, уполномоченными представителями Сторон.
3.3. Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком по количеству (путем проверки маркировки коробок и упаковочных листов на соответствие товарной накладной, прилагаемой к поставленному оборудованию, и отсутствия видимых повреждений упаковки), комплектности, и качеству (в соответствии с требованиями Технического задания). Передача поставленного оборудования оформляется товарной накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя в день поставки оборудования (части оборудования) по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Контракта. Подписанная Сторонами товарная накладная подтверждает факт передачи оборудования (части оборудования), количество, комплектность, объем поставленного оборудования (части оборудования).
3.4. Перед поставкой оборудования по адресу Заказчика Исполнитель за 3 (три) рабочих дня до даты поставки уведомляет об этом Заказчика письменно факсом, телеграммой или электронной почтой. Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно (факсом, телеграммой или электронной почтой) подтвердить готовность к приемке оборудования и организовать в день поставки оборудования по адресу в соответствии с п. 3.1 Контракта приемку оборудования (части оборудования).
3.5. В случае обнаружения Заказчиком недостачи, несоответствия Спецификации на поставляемое оборудование (Приложение № 2 к Контракту) и/или наличие внешних повреждений оборудования все указанные недостатки отражаются в товарной накладной, оформляемой в соответствии с п. 3.4 настоящего Контракта.
3.6 Допоставка недостающего и/или замена несоответствующего оборудования оформляется соответствующей товарной накладной.
3.7. Право собственности, риск случайной гибели, порчи, повреждения поставленного оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента подписания товарной накладной.
3.8. Выполнение обязательств по внедрению выполняются по адресу Заказчика, указанному в п. 1.1 Контракта, в соответствии с Техническим заданием и спецификациями (Приложения № 1, 2 к Контракту).
3.9. Исполнитель приступает к созданию системы видеонаблюдения и установке элементов системы контроля доступа не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с момента предоставления ему Заказчиком поставленного по настоящему Контракту оборудования, необходимого для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Передача необходимого оборудования для выполнения обязательств по внедрению оформляется Актом о передаче оборудования в монтаж, который подписывается уполномоченными представителями Сторон в день передачи оборудования для проведения соответствующих работ. Заказчик обеспечивает доступ в здание персоналу Исполнителя, занятого производством обязательств по внедрению, в течение 9 (девяти) часов в сутки в период с 8:30 до 17:30 (время местное). К началу выполнения работ Заказчик обеспечивает выгрузку базы данных ОС из существующей системы бухгалтерского учета.
3.10. Обязательства по установке оборудования исполнителем по настоящему Контракту считаются выполненными с момента подписания Сторонами итогового Акта об исполнении Контракта.
3.11. Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком право привлекать к выполнению обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков, принимая на себя перед Заказчиком всю ответственность за их действия.
4. Качество оборудования и упаковка
4.1. Оборудование должно отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого оборудования.
4.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать Техническому заданию, сертификатам производителя и эксплуатационной документацией на поставляемое оборудование.
4.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования и предохранять его от повреждения при транспортировке.
4.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или уничтожение оборудования вследствие ненадлежащей упаковки, за образование коррозии груза. Исполнитель обязан возместить дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с засылкой оборудования не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
5. Гарантийные обязательства Сторон
5.1. Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого оборудования Спецификации поставляемого оборудования (Приложение № 2 к Контракту) и существующим стандартам изготовителя.
5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование действует 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами итогового Акта об исполнении Контракта.
5.3. Гарантийное обслуживание оказывается на условиях, указанных в Регламенте гарантийного обслуживания (Приложение № 5 к Контракту).
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае передачи Исполнителем некомплектного оборудования Заказчик обязан потребовать от Исполнителя доукомплектования оборудования, а Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления требования о доукомплектовании без применения штрафных санкций доукомплектовать оборудование.
6.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока выполнения обязательства по Контракту. Размер такой неустойки составляет 1,5 % от стоимости не поставленного оборудования и не проведенных работ за каждый день просрочки, но не более 50 % от общей стоимости Контракта.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.4. В случаях, не урегулированных Контрактом, ответственность Сторон устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Пени и штрафы, установленные настоящим Контрактом, подлежат взысканию после предъявления стороной Контракта письменного требования.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках исполнения настоящего Контракта.
7.2. Конфиденциальной считается информация:
7.2.1. относительно финансового, коммерческого положения Сторон;
7.2.2. прямо названная Сторонами в качестве конфиденциальной;
7.2.3. полученная Исполнителем в рамках исполнения Контракта от Заказчика (поэтажные планы и схемы расположения рабочих мест в здании Заказчика, логины и пароли администраторов, содержание конфигурационных файлов настройки и т.д.).
7.3. Сам факт заключения и предмет настоящего Контракта и соответствующих дополнительных соглашений не является конфиденциальными.
7.4. Стороны примут все необходимые и разумные меры, чтобы сохранить полученную конфиденциальную информацию от разглашения.
7.5. За разглашение конфиденциальной информации и нанесенный в результате этого ущерб Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Доказательство нарушения положения настоящего раздела возлагается на Сторону, заявившую о таком нарушении.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (наводнения, землетрясения, эпидемии, военные конфликты, военные перевороты, террористические акты), препятствующих выполнению обязательств Сторонами по настоящему Контракту, Стороны обязаны письменно, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после их возникновения, предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Контракта должны быть выполнены без изменений.
8.2. Если форс-мажорные обстоятельства сохраняются свыше 30 (тридцати) календарных дней, то Заказчик и Исполнитель имеют право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, уведомив об этом в письменном виде другую Сторону, или согласовав альтернативные способы исполнения обязательств по Контракту.
8.3. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты за поставленное оборудование и выполненные работы.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. При не достижении соглашения спор рассматривается в соответствии с действующим законодательством.
10. Прочие условия
10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.
10.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Документы, оформляемые сторонами во исполнение настоящего Контракта (счета, товарные накладные, акты и т.п.), подписываются уполномоченными лицами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
10.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.6. В случае изменения места нахождения или банковских реквизитов сторон они обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
10.7. Ниже перечисленные документы образуют дополнения и приложения к настоящему Контракту и являются его неотъемлемыми частями:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Спецификация поставляемого оборудования.
11. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон
| Заказчик |
Исполнитель |
|
| Арбитражный суд Республики Бурятия | ||
| _______________В.А. Иванов | _______________/___________/ |
Приложение № 1 к государственному контракту № ___ от «___»___________2012г.
1.2.2 Цель работы:
1.2.3. При проведении работ по созданию систем видеоконтроля должны быть достигнуты следующие показатели:
1.3.1. Общие положения.
Подсистемы должны разрабатываться в соответствии с требованиями стандартов: ГОСТ Р 51558-2000, ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ 50776-95, технических условий (ТУ) и/или другой технической документации на конкретные системы.
Подсистемы должны обеспечивать возможность круглосуточной работы.
Технические средства (ТС), предназначенные для построения систем, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью. Параметры и требования, определяющие совместимость ТС, должны устанавливаться с учетом их назначения и условий применения в технической документации на конкретные системы.
1.3.2. Требования к функциональным характеристикам системы.
Применение подсистем должно обеспечивать:
- Визуальную фиксацию и автоматическое видеодокументирование оперативной обстановки в поле обзора видеокамер, выявление на основе полученных видеоматериалов фактов совершения противозаконных действий, возникновения угроз совершения террористических актов, угроз безопасности объектов, сохранение общественного порядка в местах массового пребывания людей;
- Хранение и обработку видеоинформации, предоставление удаленного санкционированного доступа к видеоархиву, обеспечение возможности восстановления хода событий на основе архивированных видеоматериалов;
- Дистанционное управление видеокамерами;
- Совместимость с программным обеспечением, используемым органами внутренних дел в оперативно-служебной деятельности;
- Одновременную запись на один видеонакопитель изображений и аудиоинформации от нескольких ТК;
- Одновременную запись текущих аудио и видеопотоков и воспроизведение ранее записанных изображений;
- Вывод стоп-кадра на отдельный видеомонитор без остановки записи вручную оператором;
- Диагностику всех компонентов подсистемы, автоматизированное информирование о неисправностях (сбоях в работе);
Требования могут быть уточнены в ходе проектирования и создания системы.
1.3.3. Требования к техническим характеристикам системы:
- Видеотракт подсистемы должен обеспечивать следующие показатели качества изображения:
- Чёткость не меньше 1600x1200 точек цветного изображения;
- Размер оцифрованного кадра – не менее размера исходного кадра камеры;
- Структура дискретизации цифрового сигнала цветного изображения - YUV?(4:2:2);
- Разрядность кодирования динамического диапазона интенсивности изображения (цветовой насыщенности цветного изображения) не менее 16000?бит;
- Сжатие видеоинформации – покадровое;
- Передача видеоинформации осуществляется в реальном масштабе времени, скорость передачи – не менее 25 кадров в секунду (по каждому каналу при максимальном качестве видеоданных);
- Видеоматериалы, полученные с использованием подсистемы, должны быть пригодны для проведения идентификационных исследований экспертно-криминалистическими подразделениями;
- Возможность замены отдельных компонентов или группы компонентов и аппаратно-программных средств;
- Подсистема должна допускать использование оборудования различных производителей.
- Наличие энергонезависимой памяти для хранения установленных параметров при пропадании напряжения питания;
- Передача информации на устройства сбора информации или ЭВМ;
- Компенсация видеокамер: от прямых засветок объектива и от засветок цели сзади;
- Хранение видеоархива на срок не менее 90 суток с возможностью хранения его на сетевом хранилище суда;
- Вывод на экран видеомонитора служебной информации;
- Для вывода на экран подсистема должна включать в себя наличие мониторов с диагональю не менее, чем 19 дюймов в пункте охраны - помещении 1 этажа здания суда;
Состояние наблюдения: текущее время, текущая дата, номер и/или имя телекамеры, режим записи.
Технические характеристики линий связи в каналах изображений должны соответствовать ГОСТ Р 50725-94.
Технические характеристики на материалы и оборудование согласно Приложению №2.
1.3.4. Требования к электромагнитной совместимости:
- В соответствии с ГОСТ 29192-91 системы и входящие в них устройства относятся по классификации технических средств к 4-ой категории, по условиям эксплуатации к группе Е.
-
В соответствии с ГОСТ 29073-91 системы и входящие в них устройства должны обеспечивать функционирование по критерию качества А или B в условиях воздействия электромагнитных помех. Степени жесткости систем и входящих в них устройств должны быть следующие по ГОСТ Р 50009-2000:
- вторая степень - при нормальной устойчивости;
- третья степень - при повышенной устойчивости;
- четвертая или пятая степень - при высокой устойчивости.
Уровень индустриальных помех, создаваемых системой, не должен превышать норм, установленных ГОСТ Р 50009-2000.
1.3.5. Требования по устойчивости к несанкционированным действиям (НСД):
Компоненты подсистемы должны изготавливаться в исполнении, обеспечивающем защиту от прогнозируемых НСД, и/или размещаться в помещениях, местах (сейфах, боксах и др.), защищенных от этих действий.
Компоненты должны быть устойчивы к следующим воздействиям:
- разрушающим механическим НСД;
- несанкционированному доступу к программному обеспечению.
Требования по устойчивости к разрушающим механическим НСД распространяются на:
- кожухи и поворотные устройства телевизионных камер и микрофонов;
1.3.6. Требования надежности:
На системы должны быть установлены показатели надежности в соответствии с ГОСТ Р 27.002-2009 и ГОСТ 27.003-90.
1.3.7. Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам:
Исполнения ТС систем для различных климатических районов, категории размещения, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
Требования по устойчивости в части воздействия механических факторов установить в соответствии с требуемой группой условий эксплуатации по ГОСТ 17516-72 и степенью жесткости изделий по ГОСТ 16962-71.
1.3.8. Требования к электропитанию:
Основное электропитание системы должно осуществляться от сети переменного тока по ГОСТ 13109-97.
Электропитание отдельных изделий допускается осуществлять от других источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к которым устанавливают в эксплуатационной документации на конкретные изделия.
Системы, в зависимости от группы по функциональным характеристикам, должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока.
Номинальное напряжение резервного источника питания постоянного тока выбирают из ряда: 12; 24 В.
Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния систем.
При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и/или звуковой сигнал.
1.3.9. Требования безопасности:
Системы должны удовлетворять общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Монтаж и эксплуатация ТС, требующих электропитания, должны отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р МЭК 60065-2002.
Уровни излучений системы должны соответствовать нормам и требованиям безопасности, установленным ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.040-83.
1.3.10. Требования к конструкции:
Габаритные размеры изделий должны обеспечивать возможность транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.
Конструкция систем должна обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
- удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодности;
- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
Конструкционные, электроизоляционные материалы, покрытия и комплектующие изделия должны обеспечивать:
- механическую прочность;
- выполнение требований по устойчивости к несанкционированным действиям;
- безопасную работу в заданных условиях эксплуатации.
1.3.11. Требования к маркировке и упаковке:
Маркировка ТС систем должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ 14192-96.
1.4.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
1.4.1. Места установки внешних видеокамер – на фасаде здания, для наблюдения за периметром здания и прилегающей территории, высота установки – 2-3 этаж, общее количество внешних видеокамер – 10 шт.
1.4.2. Места установки внутренних видеокамер – по этажам здания, холлам, коридорам и прочих помещениях в следующем количестве: подвал – 2 шт., Цоколь – 2 шт., 1-й этаж – 4 шт., 2-й этаж – 4 шт., 3-й этаж – 4 шт., 4-й этаж – 4 шт., 5-й этаж – 3 шт.
1.4.3. Места установки камер дополнительно согласовываются с Заказчиком.
1.4.4. Для передачи видеосигнала в цифровой форме предлагается использовать резерв существующей СКС.
1.4.5. Прокладку информационных кабелей от видеокамер выполнить в пластиковых кабель-каналах, гофрированных ПВХ-трубах.
1.4.6. Видеосервер и коммутационное оборудование разместить в помещении серверной, в телекоммуникационных шкафах (не более 10 Unit).
1.4.7. Оборудование автоматизированных рабочих мест (компьютеры и мониторы) разместить в помещении поста охраны.
1.4.8. Видеодомофонами следует оборудовать кабинеты №№ 302, 303, 305, 307, 310, 312, 315, 317, 319, 321, 323, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 412, 414, 415, 502 на 3, 4 и 5 этажах здания.
1.4.9. Вызывные панели видеодомофонов разместить рядом с входными дверями в соответствующие кабинеты. Мониторы – на рабочих столах сотрудников.
1.4.10. Прокладку линий связи между вызывной панелью и монитором выполнить информационным кабелем в пластиковом кабель-канале.
1.4.11. Установка дополнительных 4 брелоков тревожной сигнализации с предварительным согласованием с Заказчиком.
РАЗДЕЛ 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗАКАЗЧИКУ
По окончании работ организация, производящая работы, представляет Заказчику 2 экземпляра документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на CD-диске в электронном виде. Перечень эксплуатационной документации на системы и на ее составные части должен быть определен в соответствии с ГОСТ 34.201-89 с учетом перечня, объема и содержания эксплуатационной документации, поставляемой изготовителями оборудования.
Техническая документация на оборудование (узлы и блоки), входящие в состав систем, при поставке оборудования должна быть на русском языке.
2.1.1. Состав эксплуатационной и приемно-сдаточной документации:
Эксплуатационная и приемо-сдаточная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
В состав документации должны входить:
- Паспорта и технические описания на составные части системы (включая материалы), лицензии, сертификаты (копии);
- руководство администратора;
- руководство оператора;
- инструкция по начальной установке и настройке программного обеспечения;
- инструкции по техническому обслуживанию системы;
- исполнительная документация;
- акт входного контроля;
- ведомость смонтированного оборудования;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- акт приемки системы в эксплуатацию;
- исполнительная схема смонтированной системы видеонаблюдения с применением камер высокого разрешения для охраны порядка и безопасности.
2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем должен проводиться специально обученным персоналом. Исполнитель до сдачи систем в эксплуатацию обязан провести обучение пользователей и обслуживающего персонала.
Ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период, при соблюдении условий эксплуатации, производится за счет Исполнителя.
В гарантийный период техническое обслуживание и ремонт системы осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
Техническое обслуживание и ремонт в послегарантийный период производятся по отдельным договорам.
2.3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Работа принимается после окончания опытной эксплуатации систем, на основании акта ввода систем в эксплуатацию.
2.4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода системы в эксплуатацию.
Восстановление работоспособности систем видеонаблюдения не должно превышать 5 рабочих дней.
2.5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Дополнения, уточнения или изменения в настоящее Техническое задание могут вноситься по согласованию Сторон, оформляться в виде приложений или протокола и подписываться ответственными представителями Сторон. Дополнение?или указанный протокол являются неотъемлемой частью ТЗ.
Данное техническое задание действительно в течение трех лет со дня подписания.
|
Заказчик Арбитражный суд Республики Бурятия __________________ /В.А. Иванов/ м.п. |
Исполнитель
________________/_______________/ м.п. |
Приложение № 2
к государственному контракту № _____________
от «___»___________2012г.
| № | Наимено-вание | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Цветная IP-видеокамера |
Матрица: мин. 1/3" – макс. 1/2" , CMOS с прогрессивной разверткой. Объектив – вариофокальный , фокусное расстояние – 3 – 10 мм, моторизированный, F1,3 ИК-подсветка – встроенная, мин. 5 м. – макс. 20 м. Режим день/ночь – есть. Минимальная освещенность – мин. 0 – макс. 0,001 Люкс (ИК-подсветка включена), мин. 0,1 – 0,15 Люкс F1,2 для режима день (цветной). Управление диафрагмой – привод постоянного тока. Время затвора: от1/7,5 до 1/100,000 секунды. Угол зрения по диагонали – от 34 до 129 градусов. Угол зрения по горизонтали – от 27 до 100 градусов. Угол зрения по вертикали – от 20 до 73 градусов. Допустимый угол поворота видеокамеры в горизонтальной плоскости – от 0 до 340 градусов. Допустимый угол поворота видеокамеры в вертикальной плоскости – от 30 до 90 градусов. Алгоритмы видеокомпрессии – MJPEG, MPEG-4, Н.264. Максимальное разрешение – 2048 на 1536 точек. Частота кадров: 15 полей в секунду при разрешении 2048 на 1536 точек, 25 полей в секунду при разрешении 1920 на 1080 точек, 30 полей в секунду при разрешении 1280 на 1024 точек, 30 полей в секунду при разрешении 1280 на 720 точек, 30 полей в секунду при разрешении 720 на 480 точек, 30 полей в секунду при разрешении 640 на 480 точек, 30 полей в секунду при разрешении 320 на 240 точек. Видеопоток – двойной, одновременный при алгоритмах видеокомпрессии MJPEG, MPEG-4, Н.264. Скорость передачи информации : от 64 Килобит в секунду до 10 Мегабит в секунду, в зависимости от качества и количества полей в секунду. Поддержка функций управления изображением : автоматический контроль усиления, автоматический баланс белого, автоматический электронный затвор, автоматическая компенсация задней засветки. Интеллектуальная функция детекции движения – есть. Сжатие звука – мин. 32 – макс. 64 килогерц, алгоритм ADPCM. Видеобуфер : предтревога – мин. 3 – макс. 8 секунд, посттревога – мин. 20 – макс. 40 секунд. Действия по событию : посылка стоп-кадра или видеофрагмента на адрес электронной почты, запись на сетевое хранилище файлов, запись на локальный носитель информации, управление выходом. Сетевой интерфейс, поддерживаемые протоколы IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, CIFS, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, NTP, 3GPP, Ethernet 10/100 Base-T RJ45. Индивидуальное запоминающее устройство: микро-SD или SDHC только класс 4 или 6. Поддержка просмотра в операционной системе Windows XP, Vista, 7. Поддерживаемый браузер – Internet Explorer версии 6,0 или выше. Допустимый рабочий диапазон температур : от -40 до +50 градусов. Допустимая влажность без образования конденсата : от 5 до 90 процентов. Электропитание: мин. 12 – макс. 24 Вольт постоянного тока, потребление мин. 1,5 – макс. 2 Ампер, РоЕ (IЕЕЕ 802,3 аf) класс 3. Потребляемая мощность : мин. 7,0 – макс. 8,0 Ватт (с выключенным обогревателем), мин. 12,0 – макс. 20 Ватт (с включенным обогревателем). Габаритные размеры : высота – мин. 112 мм – макс 122 мм, диаметр мин. 128 мм– макс. 156 мм. Масса : мин. 1220,00 – макс. 1295 грамм. Исполнение корпуса : антивандальное IP66. Сертификаты по электромагнитной совместимости : FCC, CE. |
шт. | 10 |
| 2 | Цветная IP-видеокамера |
Матрица 1/3" CMOS с прогрессивной разверткой. Поддержка функций управления изображением : автоматический контроль усиления, автоматический баланс белого, автоматический электронный затвор, автоматическая компенсация задней засветки. Интеллектуальная функция детекции движения, определение блокирования, определение изменения направления обзора видеокамеры, расфокусировка, загрязнение купола краской – есть. Сжатие звука – мин. 32 – макс. 64 килогерц, алгоритм ADPCM. Аудиовход – 3,5 мм разъем.Аудиовыход – 3,5 мм разъем. Тревожные входы – мин. 1 – макс. – 4 шт. Тревожные выходы – мин. 1 – макс. – 4 шт. Видеобуфер : предтревога – мин. 3 – макс. 8 секунд, посттревога – мин. 20 – макс. 40 секунд. Действия по событию : посылка стоп-кадра или видеофрагмента на адрес электронной почты, запись на сетевое хранилище файлов, запись на локальный носитель информации, управление выходом. Сетевой интерфейс, поддерживаемые протоколы IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, CIFS, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, NTP, 3GPP, Ethernet 10/100 Base-T RJ45. Индивидуальное запоминающее устройство: микро-SD или SDHC только класс 4 или 6. Поддержка просмотра в операционной системе Windows XP, Vista, 7. Поддерживаемый браузер – Internet Explorer версии 6,0 или выше. Допустимый рабочий диапазон температур : от -10 до +50 градусов. Допустимая влажность без образования конденсата : от 5 до 90 процентов. Электропитание: мин. 12 – макс. 24 Вольт постоянного тока, потребление 1,5 Ампер, РоЕ (IЕЕЕ 802,3 аf) класс 3. Потребляемая мощность : мин. 6,5 – макс. 9,1 Ватт. Габаритные размеры : высота – мин 114,5 мм. – макс. 134 мм, диаметр мин. 126,8 – макс. 136,8 мм. Масса : мин. 658,5 – макс. 712,6 грамм. Сертификаты по электромагнитной совместимости : FCC, CE. |
шт. | 23 |
| 3 | Видеосервер |
Система : архитектура клиент-сервер. Корпус : 1U, в стойку 19”. Процессор : Intel Dual Core, мин. 2,4 – макс. 2,8 ГГц Системная память : мин. 2 - макс.8 Гб DDR2. Интерфейсы ввода-вывода : RJ-45 (2 порта Gigabit Ethernet ), порт расширения SAS. Электрические параметры : Входное напряжение : при 115 В – 6А, при 240 В – 3А, частота от 47 до 63 Герц. Потребляемая мощность – мин. 200 – макс. 280 Ватт. Масса изделия: мин. 16890 – макс. 18520 грамм. Габаритные размеры : высота 43 мм, глубина – мин. 427 – макс. 450 мм, ширина – мин. 502 – макс. 510 мм. Диапазон рабочих температур : от 10 до 35 градусов. Диапазон температур хранения : от -40 до +70 градусов. Допустимая влажность без образования конденсата : от 5 до 95 процентов. Сертификаты : UL60959/ IEC 60950, CCC, FCC Class A, CE, CB. |
шт. | 1 |
| 4 | RAID-массив |
Host – 1 или 2 4x wide портов на контроллер. Дисковый массив : тип дисков - SAS/SATA-II, 12 или 16 дисков на систему, поддерживается горячая замена дисков. Форм-фактор : мин. 2U – макс. 4U в 19” стойку. Функциональность RAID : RAID 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, hot-spare. Энергопотребление массива : 350 Ватт. Диапазон рабочих температур : от 5 до 40 градусов. Диапазон температур хранения : от -40 до +60 градусов. Допустимая влажность без образования конденсата : от 5 до 95 процентов. Размеры изделия: высота мин. 86 – макс. 90 мм, глубина – мин. 485 – макс. 498мм, ширина – мин. 440 – макс. 480мм. Габаритные размеры с ручками : мин. 86 – макс. 90 мм, глубина – мин. 485 – макс. 528мм, ширина – мин. 440 – макс. 498мм. Масса изделия : мин. 2800 – макс, 3800 грамм.Наличие сертификатов : ГОСТ-Р, CE, BSMI, UL, FCC класс B. |
компл. | 1 |
| 5 | Программное обеспечение |
Поддержка просмотра «Живого» видео. Программирование и настройка видеокамер в режиме реального времени. Поддержка различных схем разделения экрана. Поддержка видеопатрулирования для одиночной и мультикартинки. Поддержка экранов видео/событий-тревог в реальном масштабе времени. Запись предтревоги – мин. 30 – макс. 50 минут. Запись послетревоги – мин. 30 – макс. 50 минут. Менеджер управления правилами записи. Возможность уведомления о состоянии записи и о произошедших в системе тревожных событиях по электронной почте, FTP, SMS, голосовой связи. Поддержка алгоритмов видеосжатия : MJPEG, H.264, MPEG4. Поддержка режима улучшения качества изображения. Возможность установки приватных масок. Цифровое увеличение/уменьшение изображения. Автоматическая запись «по кольцу». Архитектура клиент-сервер. Встроенные возможности управления RAID-массивами. Поддержка возможности записи «водяных знаков». Поддержка работы с мин. 56 – макс. 96 IP-видеокамерами. |
компл. | 1 |
| 6 | Коммутатор |
WebSmart коммутатор с мин. 20 – макс. 24 портами 10/100/1000Base-T PoE + 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T PoE/SFP и функцией энергосбережения.
VLAN :
Списки управления доступом (макс. 256 профилей / правил) :
Доступ к сети / Безопасность:
Управление полосой пропускания:
|
шт. | 2 |
| 7 | Модуль |
Поддерживаемые стандарты - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet . Тип SFP (Small Form Pluggable) . Тип разъема - RJ-45 . Автоматическое определение MDI/MDIX. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX. Не требуется подключение внешнего кроссового кабеля . Скорость передачи данных: 1,000 Мбит/с (в соответствии со стандартом IEEE 802.3). При использовании 10/100/1000 BASE-T требуется наличие в системе интерфейса SGMII без синхронизации. С интерфейсом SERDES, трансивер будет работать только по стандарту 1000BASE-T. Тип используемого кабеля - Витая пара категории 5 . Максимальная длина кабеля 100 метров . Питание мин. 350мA – макс. 400мA. 1.3Вт максимальная мощность для всего допустимого диапазона напряжения и температуры. Входное напряжение - 3.1В (минимальное), 3.3В (обычное), 3.5В (максимальное). Базовое заземление , Максимальное напряжение 4В . Ток перегрузки - 30мA, Размер - 3.02 x 1.19 x 5.71 мм , Рабочая температура - от 0o до 85o C. Температура хранения от -40o до 85o C. |
шт. | 2 |
| 8 | Компьютер |
Опциональная операционная система типа Windows 7 . Тип процессора Intel Atom D2700. Количество ядер процессора 2. Частота процессора мин. 2100 – макс. 2400 МГц Размер оперативной памяти 2048 Мб. Тип памяти DDR3. Объем жесткого диска мин. – 400 – макс. 800 Гб. Оптический привод отсутствует. Тип графического контроллера дискретный. Чипсет графического контроллера Radeon HD 6450M. Wi-Fi есть. Количество интерфейсов USB 3.0 – 2 шт. Количество интерфейсов USB 2.0 - 4шт. Видео интерфейсы HDMI, VGA (D-Sub). Аудио интерфейсы S/PDIF, вход микрофонный, выход аудио/наушники. Сетевые разъемы RJ 45. Ширина мин. 180 – макс. 200 мм. Высота/Толщина мин. 150 – макс. 166 мм. Длина/Глубина мин. 20 – макс. 25 мм. Вес нетто мин. 2,280 – макс. 2,580 кг. |
шт. | 2 |
| 9 | Монитор | Диагональ экрана мин 26” макс 29”. Максимальное разрешение 1920x1080. LED подсветка есть. Широкоформатный есть. Сенсорный экран нет. Яркость . 290 –макс. 320 кд/м2. Контрастность 1200:1. Динамическая контрастность 5M:1. Время отклика 2 мс. Область обзора по горизонтали мин. - 160° - макс. 172°. Область обзора по вертикали 160°. Покрытие экрана глянцевое. Макс. частота горизонтальной развертки 67 кГц. Макс. частота вертикальной развертки 60 Гц. Входы DVI, VGA (D-Sub). Ширина мин. 698,5 – макс. 710 мм. Высота мин. 496 – макс. 502 мм. Глубина мин. 120 – макс. 135,8 мм. Вес мин. 4567 – макс. 4633 г. | шт. | 2 |
| 10 | Клавиатура | Интерфейс подключения USB. Конструкция клавиатуры классическая. Тип клавиатуры мембранная. Количество клавиш 104. Ширина клавиатуры мин. 457 – макс. - 483 мм. Высота клавиатуры мин. 39 – макс. 44 мм. Глубина клавиатуры мин. 188 – макс. 215 - мм. Масса мин. 640 – макс. 662 г. | шт. | 2 |
| 11 | Мышь | Интерфейс подключения USB. Тип - оптическая светодиодная. Дизайн для правой и левой руки. Колесо прокрутки – есть. Количество клавиш 3. Разрешение оптического сенсора 800 dpi. Вес мыши мин. 986 – макс. 106 г. | шт. | 2 |
| 12 | Кабель |
Электрические параметры : Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20°C - не более 19,0 Ом/100 м. Омическая асимметрия проводников в рабочей паре на длине 100 м - не более 2 % Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C - не менее 5000 МОм x км Электрическая емкость рабочей пары - не более 56 пФ/м. Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м - не более 0,16 нФ. Волновое сопротивление - 100 ± 15 Ом. Скорость распространения - не менее 60,0%. Время задержки сигнала на длине 100 м - не более 570,0 нс. Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном – 2,5 кВ. Наружный размер - мин. 5,8 – макс. 6,6 мм. Мин. радиус изгиба - мин. 58 – макс. 66 мм. Расчетная масса 1 км – мин. 30150 – макс. 30320 г. Диапазон рабочих температур – 40 + 70 °С. Срок службы - не менее мин. 15 – макс. 25 лет. |
м. | 1240 |
| 13 | Штекер |
Тип – RJ-45, универсальный. Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением. Размеры : длина – мин. 22 – макс. 23,5 мм, высота – мин. 7,7 – макс. 8,2 мм, ширина – мин 11,55 – макс. 11,85 мм. |
шт. | 82 |
| 14 | Видеодомофон |
Мин. 10,0” – макс. 10,7” TFT цветной экран; 4-х проводный; HandsFree; накладной монтаж; подключение мин. 2. – макс. 4 камер и мин. 2 – макс. 4 мониторов в параллель с функцией интерком; открытие замка через панель; Просмотр изображения с камер с любого монитора; Размеры: Ширина: мин. 293,5 – макс 360,7 мм; Высота: мин. 194,2 – макс. 212,3 мм; Глубина: мин. 14,5 – макс. 26 мм; Звук, Звонок управление. Питание встроенное АС100~240В; Потребление питания мин. 12 - макс. 15 Вт в рабочем режиме; Рабочая температура 0°С~+40°C; Крепление: Накладной монтаж, кронштейн в комплекте; Открытие замка через вызывную панель; Регулировки: цветность, яркость, контраст, громкость; Дополнительные функции : Выбор мелодий, фоновая подсветка; |
шт. | 23 |
| 15 | Видеопанель |
Антивандальная накладная видеопанель для одного абонента; ИК подсветка до 0,6м, Матрица цв. CCD SONY 1/3", мин. 380 – макс. 400 ТВл, Питание 12В, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.); рабочий диапазон t -30…+55; комплектуется козырьком и угловым кронштейном; размер корпуса: Размеры: Ширина: мин. 37,5 – макс 42,4 мм; Высота: мин. 120,5 – макс 142,7 мм; Глубина: мин. 14,5 – макс. 28,9 мм; Цветовая гамма: медь, антик,чёрная. |
шт. | 23 |
| 16 | Миниканал |
Кабель канал пластиковый. Ширина (мм) мин. 16 – макс. 25; Глубина (мм) мин. 10 – макс. 16; Цвет RAL 9003 (белый), Максимальное кол-во секций 1, |
м. | 690 |
РАЗДЕЛ 1
ПОДСИСТЕМЫ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.1. При подготовке технического задания разработчики руководствовались действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами:
- ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.
- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
- ГОСТ Р 51558-2008. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия.
- ГОСТ 12.1.046-85. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
- Градостроительный кодекс РФ (ст. 48. 49), Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «Положение о составе разделов проектной документации требованиям к их содержанию».
- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
- ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок.
- РД 78.145-93 Пособие к руководящему документу «системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»
- Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных телевизионных»
- Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов».
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
1.2.1. Назначение:
Обеспечение круглосуточного мониторинга объектов на территории Арбитражного суда Республики Бурятия.
1.2.2 Цель работы:
1.2.3. При проведении работ по созданию систем видеоконтроля должны быть достигнуты следующие показатели:
1.3.1. Общие положения.
Подсистемы должны разрабатываться в соответствии с требованиями стандартов: ГОСТ Р 51558-2000, ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ 50776-95, технических условий (ТУ) и/или другой технической документации на конкретные системы.
Подсистемы должны обеспечивать возможность круглосуточной работы.
Технические средства (ТС), предназначенные для построения систем, должны обладать конструктивной, информационной и эксплуатационной совместимостью. Параметры и требования, определяющие совместимость ТС, должны устанавливаться с учетом их назначения и условий применения в технической документации на конкретные системы.
1.3.2. Требования к функциональным характеристикам системы.
Применение подсистем должно обеспечивать:
- Визуальную фиксацию и автоматическое видеодокументирование оперативной обстановки в поле обзора видеокамер, выявление на основе полученных видеоматериалов фактов совершения противозаконных действий, возникновения угроз совершения террористических актов, угроз безопасности объектов, сохранение общественного порядка в местах массового пребывания людей;
- Хранение и обработку видеоинформации, предоставление удаленного санкционированного доступа к видеоархиву, обеспечение возможности восстановления хода событий на основе архивированных видеоматериалов;
- Дистанционное управление видеокамерами;
- Совместимость с программным обеспечением, используемым органами внутренних дел в оперативно-служебной деятельности;
- Одновременную запись на один видеонакопитель изображений и аудиоинформации от нескольких ТК;
- Одновременную запись текущих аудио и видеопотоков и воспроизведение ранее записанных изображений;
- Вывод стоп-кадра на отдельный видеомонитор без остановки записи вручную оператором;
- Диагностику всех компонентов подсистемы, автоматизированное информирование о неисправностях (сбоях в работе);
- Требования могут быть уточнены в ходе проектирования и создания системы.
1.3.3. Требования к техническим характеристикам системы:
- Видеотракт подсистемы должен обеспечивать следующие показатели качества изображения:
- Чёткость не меньше 1600x1200 точек цветного изображения;
- Размер оцифрованного кадра – не менее размера исходного кадра камеры;
- Структура дискретизации цифрового сигнала цветного изображения - YUV?(4:2:2);
- Разрядность кодирования динамического диапазона интенсивности изображения (цветовой насыщенности цветного изображения) не менее 16000?бит;
- Сжатие видеоинформации – покадровое;
- Передача видеоинформации осуществляется в реальном масштабе времени, скорость передачи – не менее 25 кадров в секунду (по каждому каналу при максимальном качестве видеоданных);
- Видеоматериалы, полученные с использованием подсистемы, должны быть пригодны для проведения идентификационных исследований экспертно-криминалистическими подразделениями;
- Возможность замены отдельных компонентов или группы компонентов и аппаратно-программных средств;
- Подсистема должна допускать использование оборудования различных производителей.
- Наличие энергонезависимой памяти для хранения установленных параметров при пропадании напряжения питания;
- Передача информации на устройства сбора информации или ЭВМ;
- Компенсация видеокамер: от прямых засветок объектива и от засветок цели сзади;
- Хранение видеоархива на срок не менее 90 суток с возможностью хранения его на сетевом хранилище суда;
- Вывод на экран видеомонитора служебной информации;
- Для вывода на экран подсистема должна включать в себя наличие мониторов с диагональю не менее, чем 19 дюймов в пункте охраны - помещении 1 этажа здания суда;
Состояние наблюдения: текущее время, текущая дата, номер и/или имя телекамеры, режим записи.
Технические характеристики линий связи в каналах изображений должны соответствовать ГОСТ Р 50725-94.
Технические характеристики на материалы и оборудование согласно Приложению №2.
1.3.4. Требования к электромагнитной совместимости:
В соответствии с ГОСТ 29192-91 системы и входящие в них устройства относятся по классификации технических средств к 4-ой категории, по условиям эксплуатации к группе Е.
В соответствии с ГОСТ 29073-91 системы и входящие в них устройства должны обеспечивать функционирование по критерию качества А или B в условиях воздействия электромагнитных помех. Степени жесткости систем и входящих в них устройств должны быть следующие по ГОСТ Р 50009-2000:
- вторая степень - при нормальной устойчивости;
- третья степень - при повышенной устойчивости;
- четвертая или пятая степень - при высокой устойчивости.
Уровень индустриальных помех, создаваемых системой, не должен превышать норм, установленных ГОСТ Р 50009-2000.
1.3.5. Требования по устойчивости к несанкционированным действиям (НСД):
Компоненты подсистемы должны изготавливаться в исполнении, обеспечивающем защиту от прогнозируемых НСД, и/или размещаться в помещениях, местах (сейфах, боксах и др.), защищенных от этих действий.
Компоненты должны быть устойчивы к следующим воздействиям:
- разрушающим механическим НСД;
- несанкционированному доступу к программному обеспечению.
Требования по устойчивости к разрушающим механическим НСД распространяются на:
- кожухи и поворотные устройства телевизионных камер и микрофонов;
1.3.6. Требования надежности:
На системы должны быть установлены показатели надежности в соответствии с ГОСТ Р 27.002-2009 и ГОСТ 27.003-90.
1.3.7. Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам:
Исполнения ТС систем для различных климатических районов, категории размещения, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
Требования по устойчивости в части воздействия механических факторов установить в соответствии с требуемой группой условий эксплуатации по ГОСТ 17516-72 и степенью жесткости изделий по ГОСТ 16962-71.
1.3.8. Требования к электропитанию:
Основное электропитание системы должно осуществляться от сети переменного тока по ГОСТ 13109-97.
Электропитание отдельных изделий допускается осуществлять от других источников с иными параметрами выходных напряжений, требования к которым устанавливают в эксплуатационной документации на конкретные изделия.
Системы, в зависимости от группы по функциональным характеристикам, должна иметь резервное электропитание при пропадании напряжения основного источника питания. В качестве резервного источника питания может использоваться резервная сеть переменного тока или источники питания постоянного тока.
Номинальное напряжение резервного источника питания постоянного тока выбирают из ряда: 12; 24 В.
Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния систем.
При переходе на резервное электропитание должен выдаваться световой и/или звуковой сигнал.
1.3.9. Требования безопасности:
Системы должны удовлетворять общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Монтаж и эксплуатация ТС, требующих электропитания, должны отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р МЭК 60065-2002.
Уровни излучений системы должны соответствовать нормам и требованиям безопасности, установленным ГОСТ 12.1.006, ГОСТ 12.1.040-83.
1.3.10. Требования к конструкции:
Габаритные размеры изделий должны обеспечивать возможность транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.
Конструкция систем должна обеспечивать:
- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;
- удобство технического обслуживания, эксплуатации и ремонтопригодности;
- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;
- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.
- Конструкционные, электроизоляционные материалы, покрытия и комплектующие изделия должны обеспечивать:
- механическую прочность;
- выполнение требований по устойчивости к несанкционированным действиям;
- безопасную работу в заданных условиях эксплуатации.
1.3.11. Требования к маркировке и упаковке:
Маркировка ТС систем должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ 14192-96.
1.4.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
1.4.1. Места установки внешних видеокамер – на фасаде здания, для наблюдения за периметром здания и прилегающей территории, высота установки – 2-3 этаж, общее количество внешних видеокамер – 10 шт.
1.4.2. Места установки внутренних видеокамер – по этажам здания, холлам, коридорам и прочих помещениях в следующем количестве: подвал – 2 шт., Цоколь – 2 шт., 1-й этаж – 4 шт., 2-й этаж – 4 шт., 3-й этаж – 4 шт., 4-й этаж – 4 шт., 5-й этаж – 3 шт.
1.4.3. Места установки камер дополнительно согласовываются с Заказчиком.
1.4.4. Для передачи видеосигнала в цифровой форме предлагается использовать резерв существующей СКС.
1.4.5. Прокладку информационных кабелей от видеокамер выполнить в пластиковых кабель-каналах, гофрированных ПВХ-трубах.
1.4.6. Видеосервер и коммутационное оборудование разместить в помещении серверной, в телекоммуникационных шкафах (не более 10 Unit).
1.4.7. Оборудование автоматизированных рабочих мест (компьютеры и мониторы) разместить в помещении поста охраны.
1.4.8. Видеодомофонами следует оборудовать кабинеты №№ 302, 303, 305, 307, 310, 312, 315, 317, 319, 321, 323, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 412, 414, 415, 502 на 3, 4 и 5 этажах здания.
1.4.9. Вызывные панели видеодомофонов разместить рядом с входными дверями в соответствующие кабинеты. Мониторы – на рабочих столах сотрудников.
1.4.10. Прокладку линий связи между вызывной панелью и монитором выполнить информационным кабелем в пластиковом кабель-канале.
1.4.11. Установка дополнительных 4 брелоков тревожной сигнализации с предварительным согласованием с Заказчиком.
РАЗДЕЛ 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ
2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ЗАКАЗЧИКУ
По окончании работ организация, производящая работы, представляет Заказчику 2 экземпляра документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на CD-диске в электронном виде. Перечень эксплуатационной документации на системы и на ее составные части должен быть определен в соответствии с ГОСТ 34.201-89 с учетом перечня, объема и содержания эксплуатационной документации, поставляемой изготовителями оборудования.
Техническая документация на оборудование (узлы и блоки), входящие в состав систем, при поставке оборудования должна быть на русском языке.
2.1.1. Состав эксплуатационной и приемно-сдаточной документации:
Эксплуатационная и приемо-сдаточная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
В состав документации должны входить:
- Паспорта и технические описания на составные части системы (включая материалы), лицензии, сертификаты (копии);
- руководство администратора;
- руководство оператора;
- инструкция по начальной установке и настройке программного обеспечения;
- инструкции по техническому обслуживанию системы;
- исполнительная документация;
- акт входного контроля;
- ведомость смонтированного оборудования;
- акт освидетельствования скрытых работ;
- акт об окончании монтажных работ;
- акт об окончании пусконаладочных работ;
- акт приемки системы в эксплуатацию;
- исполнительная схема смонтированной системы видеонаблюдения с применением камер высокого разрешения для охраны порядка и безопасности.
2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт систем должен проводиться специально обученным персоналом. Исполнитель до сдачи систем в эксплуатацию обязан провести обучение пользователей и обслуживающего персонала.
Ремонт оборудования, вышедшего из строя в гарантийный период, при соблюдении условий эксплуатации, производится за счет Исполнителя.
В гарантийный период техническое обслуживание и ремонт системы осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
Техническое обслуживание и ремонт в послегарантийный период производятся по отдельным договорам.
2.3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
Работа принимается после окончания опытной эксплуатации систем, на основании акта ввода систем в эксплуатацию.
2.4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок действия гарантийных обязательств должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода системы в эксплуатацию.
Восстановление работоспособности систем видеонаблюдения не должно превышать 5 рабочих дней.
2.5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Дополнения, уточнения или изменения в настоящее Техническое задание могут вноситься по согласованию Сторон, оформляться в виде приложений или протокола и подписываться ответственными представителями Сторон. Дополнение?или указанный протокол являются неотъемлемой частью ТЗ.
Данное техническое задание действительно в течение трех лет со дня подписания.
минимизация времени реакции ответственных за пропускной режим и установленный в суде порядок;
минимизация времени принятия решения по оперативной обстановке за счет бесперебойного функционирования подсистемы видеонаблюдения;
снижение вероятности принятия ошибочных решений операторами подсистемы и дежурными сменами.
1.2.4. Основными задачами автоматизированных подсистем являются:
- многоканальная запись видеоизображения с возможностью их просмотра и передачи в электронном виде на другие сетевые устройства;
- вызов необходимой информации из архива операторами, работающими в подсистеме.
- обеспечение аудиовизуальной связи с посетителями;
- обеспечение оперативного вызова судьями ответственных за установленный порядок в суде с использованием дистанционных кнопок тревожной сигнализации.
1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ
Создание автоматизированных подсистем в здании суда для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЧАСТЬ VI.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения с применением камер высокого разрешения и элементов системы контроля и управления доступом в помещениях Арбитражного суда Республики Бурятия.
- минимизация времени реакции ответственных за пропускной режим и установленный в суде порядок;
- минимизация времени принятия решения по оперативной обстановке за счет бесперебойного функционирования подсистемы видеонаблюдения;
- снижение вероятности принятия ошибочных решений операторами подсистемы и дежурными сменами.
1.2.4. Основными задачами автоматизированных подсистем являются:
- многоканальная запись видеоизображения с возможностью их просмотра и передачи в электронном виде на другие сетевые устройства;
- вызов необходимой информации из архива операторами, работающими в подсистеме.
- обеспечение аудиовизуальной связи с посетителями;
- обеспечение оперативного вызова судьями ответственных за установленный порядок в суде с использованием дистанционных кнопок тревожной сигнализации.
1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ
Создание автоматизированных подсистем в здании суда для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения с применением камер высокого разрешения и элементов системы контроля и управления доступом в помещениях Арбитражного суда Республики Бурятия
РАЗДЕЛ 1
ПОДСИСТЕМЫ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.1. При подготовке технического задания разработчики руководствовались действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами:
- ГОСТ Р 50775-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения.
- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.
- ГОСТ Р 51558-2008. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.
- ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия.
- ГОСТ 12.1.046-85. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
- Градостроительный кодекс РФ (ст. 48. 49), Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «Положение о составе разделов проектной документации требованиям к их содержанию».
- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
- ПУЭ-98. Правила устройства электроустановок.
- РД 78.145-93 Пособие к руководящему документу «системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»
- Р 78.36.002-2010 «Выбор и применение систем охранных телевизионных»
- Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов».
1.2. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ,
ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
1.2.1. Назначение:
Обеспечение круглосуточного мониторинга объектов на территории Арбитражного суда Республики Бурятия.
| № п/ п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником) |
| 1. | Фирменное наименование (наименование) Участника | |
| 2. | Организационно-правовая форма | |
| 3. | Адрес местонахождения юридического лица (юридический адрес) | |
| 4. | Адрес для почтовых отправлений (фактический адрес) | |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика | |
| 6. | Телефон Участника (с указанием кода города) | |
| Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||
| № п/ п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа (заполняется Участником) |
| 1. | Фамилия, имя, отчество Участника | |
| 2. | Паспортные данные: (серия, номер паспорта, место и дата выдачи, орган, выдавший документ) | |
| 3. | Сведения о месте жительства | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ||
| 4. | Телефон Участника (с указанием кода города) | |
Приложение № 1
Опубликовано: 28.12.2012 12:07 Обновлено: 07.05.2023 18:46