Извещение о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на выполнение работ по утеплению кабинетов в здании Арбитражного суда Республики Бурятия

УТВЕРЖДЕНО
Председателем
Арбитражного суда
Республики Бурятия
В.А. Ивановым

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения государственного контракта на выполнение работ по утеплению кабинетов в здании Арбитражного суда Республики Бурятия
«15» октября 2012 года. Неограниченному кругу лиц

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Государственный заказчик: Арбитражный суд Республики Бурятия,

Место нахождения (Почтовый адрес): Республика Бурятия, 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52; Адрес электронной почты Е-mail: info@buryatia.arbitr.ru;

Контактное лицо по приему котировочных заявок: Худяев Владимир Викторович, телефон 8-924-350-63-06, Лещев Николай Александрович, телефон 8-924-350-63-05, 8-3012-28-65-98, факс 8-3012-21-60-23;

предусматривает осуществить размещение заказа на выполнение работ по утеплению кабинетов здания Арбитражного суда Республики Бурятия.

Источник финансирования: Федеральный бюджет;

Форма котировочной заявки: прилагается.

1. Предмет государственного контракта – выполнение работ по утеплению кабинетов здания Арбитражного суда Республики Бурятия.

2. Спецификация услуг (работ): выполняемые работы должны быть не меньше объема, указанного в локальном сметном расчете и техническом задании (приложение №1, №3) и проекте государственного контракта.

3. Место оказания услуг (выполнения работ): г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, дом 52.

4. Срок оказания услуг (выполнения работ): со дня заключения государственного контракта до 30 ноября 2012 года включительно.

Предоставление заявки на частичное оказание услуг (выполнение работ) не допускается.

5. Сведения о включенных в цену контракта расходов: в цену контракта должны быть включены расходы по налогам, сборам и другим обязательным платежам.

6. Максимальная цена контракта: 333 977 руб. (триста тридцать три тысячи девятьсот семьдесят семь рублей 00 копеек)

7. Место и порядок подачи заявок: 670001, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, каб. 102 (канцелярия) в рабочие дни (ПН-ПТ) с 09.00 до 17.00 часов по местному времени (местное время по месту нахождения Заказчика) по прилагаемой форме котировочной заявки.

Срок подачи заявок: с 15.10.2012

по 24.10.2012 с 9.00 до 17.00 часов (в пятницу до 16 час. 15 мин.) (здесь и далее время местное по адресу Заказчика).

8. 

Дата и время окончания приема котировочных заявок: 17.00 часов 24.10.2012 года.

Срок и условия оплаты оказанных услуг (выполненных работ): Оплата производится из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год по безналичному расчету путем внесения аванса 30 % от цены контракта в соответствии с предъявляемыми счетами. Оставшиеся 70% уплачиваются в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составленными на основании локальных смет, подписанными Заказчиком, а также после устранения недостатков работы, если они имели место.

Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте.

9. Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок: 10.00 часов 25.10.2012 года.

- в отношении участника размещения заказа не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Приложения:

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта изложено в Локальном сметном расчете

Приложение №2 к Извещению № _____ от_____ 2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по утеплению кабинетов здания Арбитражного суда Республики Бурятия

1. Общие сведения

Подрядчик - определяется по результатам проведения запроса котировок.

Срок начала и плановая продолжительность работ по утеплению кабинетов в здании Арбитражного суда Республики Бурятия определяется Государственным контрактом и настоящим Техническим заданием.

2. Назначение и цели ремонта

Назначением и целью утепления кабинетов здания Арбитражного суда Республики Бурятия является повышение теплоизоляционных свойств, улучшение условий работы сотрудников, а также поддержание эксплуатационных показателей.

3. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Ведомость объема работ по утеплению кабинетов (№№119, 122, 216а, 231, 315, 317, 319, 323) здания Арбитражного суда Республики Бурятия

4.Требования к качеству и материалам, используемым при производстве работ

№1 См 4

№п/п

Наименование

Единица измерения.

количество

1

Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом

100 м2

1,25

2

Разборка плинтусов из пластмассовых материалов

100 м

1,44

3

Демонтаж подвесных потолков типа «Амстронг»* по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2

0,13

4

Облицовка стен по системе «КНАУФ»* по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом

100 м2

стен

0,72

5

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных

1 м3 изоляции

7,2

6

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

100 м2

1,25

7

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2

100 м плинтуса

1,1963

8

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности

100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

0,72

9

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,72

10

Демонтаж кабеля

100 м

0,2

11

Демонтаж кабеля

100 м

0,2

12

Демонтаж выключателей, розеток

100 шт.

0,24

13

Демонтаж короба металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м

100 м

0,23

20

Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную

т

35

21

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера на расстояние: до 9 км. 1 класс груза

т

35

№п/п

Наименование, материалы

Единица измерения.

Количество

1

Покрытие напольное ламинированное марки «kronostar»*, 31 класс износостойкости, толщина 7 мм

м2

128,1

2

Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м

100 м

0,23

3

провод в коробах, сечением: до 6 мм2

100 м

0,4

4

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил-3 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0,02

5

Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2*1,2 мм2

1000 м

0,02

6

Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,24

7

Розетка открытой проводки двухгнездная

шт.

24

*При упоминании товарных знаков «КНАУФ», «Амстронг», «kronostar» предполагается поставка товаров или с такими товарными знаками или их эквивалент.

Приложение №3 к Извещению №_____ от _______2012.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт

на выполнение работ по утеплению кабинетов

здания Арбитражного суда Республики Бурятия

г. Улан-Удэ «___» ___________ 2012 года

Арбитражный суд Республики Бурятия, именуемый в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице председателя суда Иванова Владислава Анатольевича, действующего на основании ст. 42 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________, действующего на основании _________ с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ____________________________от « » __________ 2012 года заключили настоящий Государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Государственного Заказчика выполнить работы по утеплению кабинетов здания Арбитражного суда Республики Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52 (далее - объект), а Государственный Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2.Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально-сметным расчетом №1 См 4 (Приложение №1) и техническим заданием (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2.2. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Государственным Заказчиком и Подрядчиком Акта передачи Объектов для выполнения работ.

Государственный Заказчик должен передать Объекты Подрядчику по Акту передачи Объекта для выполнения работ. Акт передачи Объектов для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3-х рабочих дней с момента подписания сторонами Контракта.

Срок окончания работ не позднее 30 ноября 2012 года.

2.4. Подрядчик обязан в письменной форме своевременно предупредить Государственного заказчика об обстоятельствах, препятствующих своевременному выполнению работ. В случае отсутствия предупреждения Государственный Заказчик не принимает во внимание эти обстоятельства при решении вопроса о своевременном исполнении обязательств по настоящему Контракту.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена государственного контракта определяется на основании сметы (Приложение №1 к Контракту) и составляет: ______________ тыс. рублей в том числе НДС (18%) ____________ руб.

Цена государственного контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту.

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.4. Оплата производится из федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2012 год по безналичному расчету путем внесения аванса 30 % от цены контракта в соответствии с предъявляемыми счетами. Оставшиеся 70% уплачиваются в течение 10 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2, КС-3, составленными на основании локальных смет, подписанными Заказчиком, а также после устранения недостатков работы, если они имели место.

3.5. В случае выявления Государственным Заказчиком несоответствия сведений об объемах и содержании работ, отраженных в КС-2 и КС-3 фактически выполненным работам, последний в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат подписанию и оплате Государственным Заказчиком до устранения отклонений.

В случае задержки поступления из федерального бюджета ассигнований на оплату выполненных работ, не обусловленной виновными действиями Государственного Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Государственному Заказчику отсрочку платежа за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления ассигнований.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Государственный Заказчик обязан:

Предоставить Подрядчику объекты, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ и обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно- хозяйственную деятельность Подрядчика. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязан:

Принять от Государственного Заказчика по акту объекты для выполнения работ по настоящему Контракту, а также разрешительную и исполнительную документацию.

Не отступать от требований, предусмотренных в технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

Поставлять на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.

Использовать материалы, имеющие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, и по требованию Государственного Заказчика представлять ему все эти документы.

Осуществлять плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам за представленные Государственным Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов.

4.2.6. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.

4.2.7. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности.

4.2.8. Обеспечить уборку территории, прилегающей к месту производства работ, чистоту выезжающего транспорта. Немедленно письменно предупредить Государственного Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.9. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Государственного Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Государственного Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.

Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

Обеспечивать Государственному Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

Осуществлять временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения.

4.2.13. С момента начала работ и до их завершения постоянно вести журнал учета выполненных работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Государственного Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Если Государственный Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

4.2.14. Принимать меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Государственным Заказчиком в журнале, в течение 3-х рабочих дней.

4.2.15. Приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Государственного Заказчика и представлять Государственному Заказчику по его требованию образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества.

4.2.16. По требованию Государственного Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её, если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственным Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием.

4.2.17. В случае обнаружения Государственным Заказчиком некачественно выполненных работ, переделать своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Государственный Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

Вести работы по настоящему контракту при наличии действующих разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

4.2.19. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии, передав при этом Государственному Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

До подписания акта о приемке законченного строительством объекта вывезти с последнего строительный мусор и металлолом.

После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы» оборудование и иное имущество.

Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 календарных месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

Предоставлять копии договоров на вывоз и утилизацию строительных отходов до начала выполнения работ, согласно графику производства работ.

Нести полностью риск гибели и порчи работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на объекте, до сдачи выполненных работ Государственному Заказчику по Акту приемки выполненных работ.

Государственный Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.

Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении всех работ по настоящему контракту, Подрядчик письменно извещает Государственного Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по настоящему Контракту.

Государственный Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 дней организует и в установленном порядке назначает проведение рабочей приемочной комиссии.

Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Государственным Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими сторонами. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.

При обнаружении Государственным Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Государственным Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Государственного Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Государственный Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.5.Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок в соответствии с пунктом 5.4 настоящего контракта.

Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Государственному Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Государственным Заказчиком рекламационному акту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае причинения ущерба одной из Сторон по вине другой Стороны, ущерб должен быть возмещен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки выполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик взыскивает с Подрядчика неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно, в случае, если Стороны существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

6.5. Установленные в настоящем разделе штрафные санкции подлежат начислению в случае предъявления мотивированных письменных требований Сторон.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых ответственности не несут.

7.2.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

7.3.С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие контракта приостанавливается до момента, определяемого сторонами.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

8.1. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда и охране окружающей среды.

8.2.Основные требования к качеству и безопасности работ определены в Техническом задании (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту. Гарантии качества определены в Техническом задании (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны двумя сторонами.

10.3.Стороны обязаны в течение 3 дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4.Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5.Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10.6.Приложения:

К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 –Локально-сметный расчет № 1 См 4 на ____ листах.

Приложение № 2 - Расчет цены контракта на листах.

Приложение № 3 - Техническое задание на листах.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОДРЯДЧИК:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

МП _________________ / /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Арбитражный суд Республики Бурятия

 

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

 

МП __________________________ /В.А.Иванов/ 670001 г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 52, т./ф 21-60-23

 

Арбитражный суд Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул Коммунистическая,52

Приложение №1 к Государственному контракту №_________ от _______2012 г.
 

(наименование стройки)

     
                         
       

ЛОКАЛЬНАЯ

СМЕТА № 1 См 4

   
 

(локальный сметный расчет)

     
                     
 

Ремонтные работы. Утепление кабинетов, здания Арбитражного суда Республики Бурятия

     
 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

     
                         

Основание:

Дефектная ведомость №4

     
                         
       

Сметная стоимость

          49,051 тыс.руб.
       

Средства на оплату труда

        3,317 тыс.руб.
                         

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

руб.

N п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество

Стоимость единицы

Общая стоимость

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

Всего

экспл. машин

материалов

Всего

оплаты труда

экспл. машин

материалов

Единица измерения

оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

возвр. мате-риалов

в т.ч. оплаты труда

возвр. мате-риалов

обслуживающие маш.

на един.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 
                         

Раздел 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

       

Демонтажные работы

 

1

11-01-034-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 К=0,8

Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом

1,25

200,19 7,61 -- 250 241 10 -- 20,49 26
      100 м2 покрытия 192,58 -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8

240,73 0,800 192,58 1,000 192,58 241,00     9,40  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

9,51 0,800 7,61 1,000 7,61   10,00      
   

Стоимость материалов

10046,55 0,000 -- 1,000 --     --    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)

  213,19     266          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)

  122,77     153          
   

Сметная стоимость

        669          

2

57-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов

1,44

29,41 -- -- 42 42 -- -- 3,77 5
      100 м плинтуса 29,41 -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-2

29,41 1,000 29,41 1,000 29,41 42,00     7,80  
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 80%

  23,53     34          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 68%

  20,00     29          
   

Сметная стоимость

        105          

3

15-01-047-15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 К=0,8

Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля

0,13

1117,24 346,74 -- 145 100 45 -- 81,97 11
      100 м2 поверхности ?облицовки 770,50 7,06 --     1   0,61 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8

963,12 0,800 770,50 1,000 770,50 100,00     9,40  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

433,43 0,800 346,74 1,000 346,74   45,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

424,61 0,800 339,69 1,000 339,69   44,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

8,82 0,800 7,06 1,000 7,06   1,00   11,57  
   

Стоимость материалов

5335,40 0,000 -- 1,000 --     --    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)

  734,79     96          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)

  363,51     47          
   

Сметная стоимость

        288          
   

Итого прямые затраты по разделу 1

руб.

      438 383 55 --   42
 

руб.

          1     --
                         
 

Стоимость общестроительных работ -

руб.

      438          
 

в т.ч. транспортные расходы -

руб.

      31          
 

Всего оплата труда -

руб.

        384        
   

Накладные расходы -

руб.

      396          
   

Сметная прибыль -

руб.

      230          
 

Всего, стоимость общестроительных работ -

руб.

      1063          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                42
   

Сметная заработная плата -

руб.

        384        
   

Итого по разделу 1

руб.

      1063          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                42
   

Сметная заработная плата -

руб.

        384        
 

Раздел 2.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

4

15-01-047-15 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля

0,13

6731,95 433,43 5335,40 875 125 56 694 102,46 13
      100 м2 поверхности ?облицовки 963,12 8,82 --     1   0,76 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8

963,12 1,000 963,12 1,000 963,12 125,00     9,40  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

433,43 1,000 433,43 1,000 433,43   56,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

424,61 1,000 424,61 1,000 424,61   55,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

8,82 1,000 8,82 1,000 8,82   1,00   11,61  
   

Стоимость материалов

5335,40 1,000 5335,40 1,000 5335,40     693,60    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)

  918,48     119          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)

  454,38     59          
   

Сметная стоимость

        1053          

5

10-06-038-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом

0,72

6797,91 18,48 6126,39 4894 470 13 4411 72,00 52
      100 м2 стен (за вычетом ?проемов) 653,04 -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,5

653,04 1,000 653,04 1,000 653,04 470,00     9,07  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

18,48 1,000 18,48 1,000 18,48   13,00      
   

Стоимость материалов

6126,39 1,000 6126,39 1,000 6126,39     4411,00    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 106,2% (=118х0,9)

  693,53     499          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 53,55% (=63х0,85)

  349,70     252          
   

Сметная стоимость

        5645          

6

26-01-037-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных

7,2

2145,23 85,94 1866,51 15446 1388 619 13439 20,04 144
      1 м3 изоляции 192,78 -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-4

192,78 1,000 192,78 1,000 192,78 1388,00     9,62  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

85,94 1,000 85,94 1,000 85,94   619,00      
   

Стоимость материалов

1866,51 1,000 1866,51 1,000 1866,51     13438,87    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 90% (=100х0,9)

  173,50     1249          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)

  114,70     826          
   

Сметная стоимость

        17521          

7

11-01-034-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 339

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

1,25

10296,79 9,51 10046,55 12871 301 12 12558 25,61 32
      100 м2 покрытия 240,73 -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8

240,73 1,000 240,73 1,000 240,73 301,00     9,40  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

9,51 1,000 9,51 1,000 9,51   12,00      
   

Стоимость материалов

10046,55 1,000 10046,55 1,000 10046,55     12558,19    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)

  266,49     333          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)

  153,47     192          
   

Сметная стоимость

        13396          

8

101-4658 ФССЦ-2001 пр. МРР № 356

Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм

128,1

-94,44 -- -94,44 -12098 -- -- -12098 -- --
     

м2

-- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Ресурсы по проекту

-94,44 1,000 -94,44 1,000 -94,44     -12097,76    

9

ПРАЙС ЛИСТ

Стоимость ламината Цена-799р

130

119,63 -- -- 15552 -- -- -- -- --
     

м2

-- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 

10

11-01-040-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 509

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2

1,1963

1375,71 2,62 1285,35 1646 105 3 1538 8,99 11
      100 м плинтуса 87,74 -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,1

87,74 1,000 87,74 1,000 87,74 105,00     9,76  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

2,62 1,000 2,62 1,000 2,62   3,00      
   

Стоимость материалов

1285,35 1,000 1285,35 1,000 1285,35     1537,66    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 110,7% (=123х0,9)

  97,13     116          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 63,75% (=75х0,85)

  55,93     67          
   

Сметная стоимость

        1829          

11

15-06-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности

0,72

807,47 1,18 561,40 581 176 1 404 27,64 20
      100 м2 оклеиваемой и ?обиваемой поверхности 244,89 0,12 --     --   0,01 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,3

244,89 1,000 244,89 1,000 244,89 176,00     8,86  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

1,18 1,000 1,18 1,000 1,18   1,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

1,06 1,000 1,06 1,000 1,06   1,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

0,12 1,000 0,12 1,000 0,12   --   12,00  
   

Стоимость материалов

561,40 1,000 561,40 1,000 561,40     404,21    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)

  231,53     167          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)

  114,54     82          
   

Сметная стоимость

        830          

12

15-04-005-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

0,72

991,81 7,29 848,36 714 98 5 611 15,18 11
      100 м2 окрашиваемой ?поверхности 136,16 0,12 --     --   0,01 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,4

136,16 1,000 136,16 1,000 136,16 98,00     8,97  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

7,29 1,000 7,29 1,000 7,29   5,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

7,17 1,000 7,17 1,000 7,17   5,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

0,12 1,000 0,12 1,000 0,12   --   12,00  
   

Стоимость материалов

848,36 1,000 848,36 1,000 848,36     610,82    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)

  128,78     93          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)

  63,71     46          
   

Сметная стоимость

        853          
   

Итого прямые затраты по разделу 2

руб.

      40482 2664 710 21556   283
 

руб.

          1     --
                         
 

Стоимость общестроительных работ -

руб.

      40482          
 

Материалы -

руб.

      33654          
 

в т.ч. транспортные расходы -

руб.

      490          
 

Всего оплата труда -

руб.

        2665        
 

Стоимость материалов и конструкций -

руб.

      -12098          
   

Накладные расходы -

руб.

      2577          
   

Сметная прибыль -

руб.

      1524          
 

Всего, стоимость общестроительных работ -

руб.

      44582          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                283
   

Сметная заработная плата -

руб.

        2665        
   

Итого по разделу 2

руб.

      44582          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                283
   

Сметная заработная плата -

руб.

        2665        
 

Раздел 3.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

       

Демонтажные работы

 

13

67-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

Демонтаж кабеля

0,2

75,50 0,31 -- 15 15 -- -- 9,64 2
     

100 м

75,19 0,12 --     --   0,01 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-2

75,19 1,000 75,19 1,000 75,19 15,00     7,80  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

0,31 1,000 0,31 1,000 0,31   --      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

0,19 1,000 0,19 1,000 0,19   --      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

0,12 1,000 0,12 1,000 0,12   --   12,00  
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 85%

  64,01     13          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 65%

  48,95     10          
   

Сметная стоимость

        38          

14

67-3-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

Демонтаж кабеля

0,2

75,50 0,31 -- 15 15 -- -- 9,64 2
     

100 м

75,19 0,12 --     --   0,01 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-2

75,19 1,000 75,19 1,000 75,19 15,00     7,80  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

0,31 1,000 0,31 1,000 0,31   --      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

0,19 1,000 0,19 1,000 0,19   --      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

0,12 1,000 0,12 1,000 0,12   --   12,00  
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 85%

  64,01     13          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 65%

  48,95     10          
   

Сметная стоимость

        38          

15

67-4-1 ФЕРр-2001 пр. МРР № 207

Демонтаж выключателей, розеток

0,24

45,55 -- -- 11 11 -- -- 5,84 1
     

100 шт.

45,55 -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-2

45,55 1,000 45,55 1,000 45,55 11,00     7,80  
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 85%

  38,72     9          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 65%

  29,61     7          
   

Сметная стоимость

        27          

16

08-02-396-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747 К=0,3

Демонтаж короба металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м

0,23

204,94 98,91 -- 47 24 23 -- 11,28 3
     

100 м

106,03 5,18 --     1   0,38 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8

353,44 0,300 106,03 1,000 106,03 24,00     9,40  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

329,70 0,300 98,91 1,000 98,91   23,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

312,42 0,300 93,73 1,000 93,73   22,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

17,28 0,300 5,18 1,000 5,18   1,00   13,63  
   

Стоимость материалов

736,27 0,000 -- 1,000 --     --    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9)

  95,09     22          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)

  61,45     14          
   

Сметная стоимость

        83          
   

Итого прямые затраты по разделу 3

руб.

      88 65 23 --   8
 

руб.

          1     --
                         
 

Стоимость монтажных работ -

руб.

      88          
 

Всего оплата труда -

руб.

        67        
   

Накладные расходы -

руб.

      57          
   

Сметная прибыль -

руб.

      41          
 

Всего, стоимость монтажных работ -

руб.

      186          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                8
   

Сметная заработная плата -

руб.

        67        
   

Итого по разделу 3

руб.

      186          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                8
   

Сметная заработная плата -

руб.

        67        
 

Раздел 4.РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

17

08-02-396-05 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747

Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м

0,23

1419,41 329,70 736,27 326 81 76 169 37,60 9
     

100 м

353,44 17,28 --     4   1,28 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8

353,44 1,000 353,44 1,000 353,44 81,00     9,40  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

329,70 1,000 329,70 1,000 329,70   76,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

312,42 1,000 312,42 1,000 312,42   72,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

17,28 1,000 17,28 1,000 17,28   4,00   13,50  
   

Стоимость материалов

736,27 1,000 736,27 1,000 736,27     169,34    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9)

  316,97     73          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)

  204,82     47          
   

Сметная стоимость

        446          

18

СПРАВКА

Стоимость кабель-канала 10х5 Цена-2530р

23

10,80 -- 10,80 248 -- -- 248 -- --
     

шт

-- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Ресурсы по проекту

10,80 1,000 10,80 1,000 10,80     248,40    

19

08-02-399-01 ФЕРм-2001 пр. МРР № 747

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

0,4

88,72 2,42 53,21 35 13 1 21 3,52 1
     

100 м

33,09 0,14 --     --   0,01 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-3,8

33,09 1,000 33,09 1,000 33,09 13,00     9,40  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

2,42 1,000 2,42 1,000 2,42   1,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

2,28 1,000 2,28 1,000 2,28   1,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

0,14 1,000 0,14 1,000 0,14   --   14,00  
   

Стоимость материалов

53,21 1,000 53,21 1,000 53,21     21,28    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9)

  28,41     11          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)

  18,36     7          
   

Сметная стоимость

        53          

20

501-8190 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2

0,02

3246,49 -- 3246,49 65 -- -- 65 -- --
     

1000 м

-- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Ресурсы по проекту

3246,49 1,000 3246,49 1,000 3246,49     64,93    

21

501-1241 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308

Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2

0,02

1617,50 -- 1617,50 32 -- -- 32 -- --
     

1000 м

-- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Ресурсы по проекту

1617,50 1,000 1617,50 1,000 1617,50     32,35    

22

08-03-591-08 ФЕРм-2001 пр. МРР № 321

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке

0,24

788,01 22,16 337,31 189 103 5 81 43,20 10
     

100 шт.

428,54 0,54 --     --   0,04 --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Оплата труда рабочих, ср. разряд-4,2

428,54 1,000 428,54 1,000 428,54 103,00     9,92  
   

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

22,16 1,000 22,16 1,000 22,16   5,00      
   

в т.ч. эксплуатация машин без оплаты труда

21,62 1,000 21,62 1,000 21,62   5,00      
   

в т.ч. оплата труда машинистов

0,54 1,000 0,54 1,000 0,54   --   13,50  
   

Стоимость материалов

337,31 1,000 337,31 1,000 337,31     80,95    
   

НР от ОЗП+ЗПМ - 85,5% (=95х0,9)

  366,86     88          
   

СП от ОЗП+ЗПМ - 55,25% (=65х0,85)

  237,07     57          
   

Сметная стоимость

        334          

23

503-0469 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308

Розетка открытой проводки двухгнездная

24

7,02 -- 7,02 168 -- -- 168 -- --
     

шт.

-- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Ресурсы по проекту

7,02 1,000 7,02 1,000 7,02     168,48    
   

Итого прямые затраты по разделу 4

руб.

      1065 197 82 786   20
 

руб.

          4     --
                         
 

Стоимость монтажных работ -

руб.

      1065          
 

Материалы -

руб.

      272          
 

в т.ч. транспортные расходы -

руб.

      1          
 

Всего оплата труда -

руб.

        202        
 

Стоимость материалов и конструкций -

руб.

      514          
   

Накладные расходы -

руб.

      172          
   

Сметная прибыль -

руб.

      111          
 

Всего, стоимость монтажных работ -

руб.

      1349          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                21
   

Сметная заработная плата -

руб.

        202        
   

Итого по разделу 4

руб.

      1349          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                21
   

Сметная заработная плата -

руб.

        202        
 

Раздел 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

24

01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную

35

42,98 -- -- 1504 -- -- -- -- --
      1 т груза -- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Стоимость транспортных расходов

42,98 1,000 42,98 1,000 42,98     1504,30    

25

03-21-01-009 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 9 км I класс груза

35

10,47 -- -- 366 -- -- -- -- --
      1 т груза -- -- --     --   -- --

?

 

Наименование затрат

Базисная стоимость

Коэф-ты тех. части

На ед. в базисных

Коэф-ты пересчета

На ед. в текущих

В текущих ценах

Стоимость 1 чел.-ч

 
   

Стоимость транспортных расходов

10,47 1,000 10,47 1,000 10,47     366,45    
   

Итого прямые затраты по разделу 5

руб.

      1871 -- -- 1   --
 

руб.

          --     --
                         
 

Стоимость общестроительных работ -

руб.

      1871          
 

Транспортные расходы -

руб.

      1871          
 

Всего, стоимость общестроительных работ -

руб.

      1871          
   

Итого по разделу 5

руб.

      1871          
   

Итого прямые затраты по смете:

руб.

      43944 3310 869 22343   353
 

руб.

          8     1
                         
 

Стоимость монтажных работ -

руб.

      1154          
 

Материалы -

руб.

      272          
 

в т.ч. транспортные расходы -

руб.

      1          
 

Всего оплата труда -

руб.

        268        
 

Стоимость материалов и конструкций -

руб.

      514          
   

Накладные расходы -

руб.

      229          
   

Сметная прибыль -

руб.

      152          
 

Всего, стоимость монтажных работ -

руб.

      1535          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                29
   

Сметная заработная плата -

руб.

        268        
 

Стоимость общестроительных работ -

руб.

      42790          
 

Материалы -

руб.

      33654          
 

в т.ч. транспортные расходы -

руб.

      522          
 

Всего оплата труда -

руб.

        3049        
 

Стоимость материалов и конструкций -

руб.

      -12098          
 

Транспортные расходы -

руб.

      1871          
   

Накладные расходы -

руб.

      2973          
   

Сметная прибыль -

руб.

      1753          
 

Всего, стоимость общестроительных работ -

руб.

      47516          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                325
   

Сметная заработная плата -

руб.

        3049        
   

Итого по смете:

руб.

      49051          
   

Нормативная трудоемкость -

чел.-ч

                354
   

Сметная заработная плата -

руб.

        3317        
 

Пересчет итогов в цены на на 4 кв 2011г г.

                   
 

Оплата труда осн. рабочих

3310

х 5,77     19099          
 

Затраты на экспл. машин

869

х 5,77     5014          
 

(в т.ч. опл. труда механизаторов)

8

х 5,77         46      
 

Стоимость материальных ресурсов

39765

х 5,77     229444          
 

Итого прямых затрат

        253557          
 

Накладные расходы в текущих ценах

3202

х 5,77 х 1,0   18476          
 

Сметная прибыль в текущих ценах

1906

х 5,77 х 1,0   10998          
 

ИТОГО в ценах на на 4 кв 2011г г.

        283031          
 

Налог на добавленную стоимость (НДС)

18 %

      50946          
 

Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)

        333977          
 

Итого в прогнозном уровне

333976,58

х                

№ п/п

Наименование выполняемых работ

Стоимость в текущих ценах,

с НДС (руб)

1

   

2

   

Всего:

____руб.____ коп., в т.ч. НДС 18% ____руб.____ коп.

 

ПОДРЯДЧИК: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

№п/п

Наименование

Единица измерения.

количество

1

Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом

100 м2

1,25

2

Разборка плинтусов из пластмассовых материалов

100 м

1,44

3

Демонтаж подвесных потолков типа «Амстронг» по каркасу из оцинкованного профиля

100 м2

0,13

4

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом

100 м2

стен

0,72

5

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных

1 м3 изоляции

7,2

6

Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом

100 м2

1,25

7

Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2

100 м плинтуса

1,1963

8

Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности

100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности

0,72

9

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,72

10

Демонтаж кабеля

100 м

0,2

11

Демонтаж кабеля

100 м

0,2

12

Демонтаж выключателей, розеток

100 шт.

0,24

13

Демонтаж короба металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м

100 м

0,23

20

Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную

т

35

21

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т., работающих вне карьера на расстояние: до 9 км. 1 класс груза

т

35

№п/п

Наименование, материалы

Единица измерения.

Количество

1

Покрытие напольное ламинированное марки «kronostar», 31 класс износостойкости, толщина 7 мм

м2

128,1

2

Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м

100 м

0,23

3

провод в коробах, сечением: до 6 мм2

100 м

0,4

4

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил-3 и сечением 1,5 мм2

1000 м

0,02

5

Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2*1,2 мм2

1000 м

0,02

6

Розетка штепсельная не утопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0,24

7

Розетка открытой проводки двухгнездная

шт.

24


Приложение № 4 к Извещению №____ от_________2012г.

(печатается на фирменном бланке организации)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Рег. № _________

Дата ___________

 

Арбитражный суд

Республики Бурятия

на оказание услуг по предоставлению доступа к глобальной телекоммуникационной сети Интернет для нужд Арбитражного суда Республики Бурятия

1. Изучив информацию, изложенную в запросе котировок, в том числе проекте государственного контракта, мы __________________________________________________

__________________________________________________________________________________

( Наименование организации – Участника размещения заказа)

выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении и проведении запроса котировок цен и предлагаем выполнить в Арбитражном суде Республики Бурятия работы по утеплению кабинетов в соответствии с Государственным контрактом и техническим заданием 

1.

Фирменное наименование

/Ф.И.О. физического лица/

 

2.

Организационно-правовая форма

 

3.

Дата, место регистрации

 

4.

Юридический адрес

 

5.

Почтовый адрес/местонахождение /местожительство/

 

6.

Регистрационные реквизиты

(Указать ИНН/КПП)

 

7.

Банковские реквизиты

 

8.

Руководитель: должность, Ф.И.О.

 

9.

Телефон руководителя

 

10.

Контактное лицо

 

11.

Телефон контактного лица, факс, адрес электронной почты

 

в предусмотренном Федеральным законом N?94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков.

(подпись) (Ф.И.О.) 

2. Сведения об участнике размещения заказа:

3. Участник размещения заказа подтверждает, что сведения о (_______________________________________________________________________________)

( наименование участника размещения заказа)

отсутствуют

Итого цена нашего предложения составляет: _______________ руб. _____ коп.

(_____________________________________________________________________________)

(сумма прописью)

Цена, указанная в настоящей котировочной заявке, включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, необходимые при исполнении контракта.

Руководитель ________________/___________/

5.1. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: согласно ГОСТам, действующим на территории РФ. Все работы должны выполняться без нарушения графика работы суда, поэтому основная часть работ, связанная с:

  • отключение электропитания в здании (помещении);
  • повышенный шум;
  • малярные работы (сильный запах);

должны выполняться в вечернее время после 18.00 часов и в выходные дни по согласованию с Заказчиком.

5.2. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правил по охране труда ПОТ РМ -016-2001, в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ. Всё электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

5.3. Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.

5.4. Заказчик определяет подрядчику место складирования материалов и инструмента на территории суда, которое подрядчик обязан содержать в надлежащем состоянии и обеспечивать общий порядок.

5.5. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СНиП 3.01.04-87 и инструкции ВСН 42-85(р).

5.6. В связи с проведением работ в действующем здании необходимо предусмотреть ежедневное наведение порядка по окончании работ.

6. Требования к техническим характеристикам работ

6.1. Работы по текущему ремонту помещений в здании Арбитражного суда Республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Коммунистическая , д.52. выполняются в соответствии с локально-сметным расчетом № 1 См 4.

6.2. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования нормативных документов:

-Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97 -Строительные нормы и правила на жилые здания СНиП 2.08.01-89 -Свод правил «Здания арбитражных судов» СП 31-109-2003 -Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85 -Отопление, вентиляция, кондиционирование СНиП 41-01-2003 -Внутренние санитарно-технические системы СНиП 3.05.01.-85

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

6.3. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика(приемка работ)

7.1. Приемка Объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с СНиП 3.01.04-87 и Правилами ВСН 42-85(р).

7.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ по Контракту за два дня до готовности объекта к сдаче. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приемку результата работ.

7.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.5. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта о приемки выполненных работ.

7.6. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.7. Риски случайного повреждения объекта переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента их устранения.

8.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев, с даты подписания Акта приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ по настоящему контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиПам; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

8.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

8.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

4.1.Во время производства работ Подрядчик использует новые материалы, ранее не использованные, согласованные с Заказчиком:

5.Требования к качеству и безопасности работ.

МП ____________ / / МП ___________ /В.А.Иванов/

Приложение №3
к Государственному контракту № _____ от « » _______2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по утеплению кабинетов здания Арбитражного суда Республики Бурятия

1. Общие сведения

Подрядчик - определяется по результатам проведения запроса котировок.

Срок начала и плановая продолжительность работ по утеплению кабинетов в здании Арбитражного суда Республики Бурятия определяется Государственным контрактом и настоящим Техническим заданием.

2. Назначение и цели ремонта

Назначением и целью утепления кабинетов здания Арбитражного суда Республики Бурятия является повышение теплоизоляционных свойств, улучшение условий работы сотрудников, а также поддержание эксплуатационных показателей.

3. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Ведомость объема работ по утеплению кабинетов (№№119, 122, 216а, 231, 315, 317, 319, 323) здания Арбитражного суда Республики Бурятия

4.Требования к качеству и материалам, используемым при производстве работ

Приложение № 2
к Государственному контракту № _____ от « » _______2012г

РАСЧЁТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

4.1.Во время производства работ Подрядчик использует новые материалы, ранее не использованные, согласованные с Заказчиком:

5.Требования к качеству и безопасности работ.

5.1. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: согласно ГОСТам, действующим на территории РФ. Все работы должны выполняться без нарушения графика работы суда, поэтому основная часть работ, связанная с:

  • отключение электропитания в здании (помещении);
  • повышенный шум;
  • малярные работы (сильный запах);

должны выполняться в вечернее время после 18.00 часов и в выходные дни по согласованию с Заказчиком.

5.2. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», правил по охране труда ПОТ РМ -016-2001, в том числе в части допуска к работам и обеспечения техники безопасности при производстве работ. Всё электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификаты изготовления и пожарной безопасности. Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

5.3. Все материалы и изделия, применяемые на объекте, должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ.

5.4. Заказчик определяет подрядчику место складирования материалов и инструмента на территории суда, которое подрядчик обязан содержать в надлежащем состоянии и обеспечивать общий порядок.

5.5. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям СНиП 3.01.04-87 и инструкции ВСН 42-85(р).

5.6. В связи с проведением работ в действующем здании необходимо предусмотреть ежедневное наведение порядка по окончании работ.

6. Требования к техническим характеристикам работ

6.1. Работы по текущему ремонту помещений в здании Арбитражного суда Республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Коммунистическая , д.52. выполняются в соответствии с локально-сметным расчетом № 1 См 4.

6.2. При выполнении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования нормативных документов:

-Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97 -Строительные нормы и правила на жилые здания СНиП 2.08.01-89 -Свод правил «Здания арбитражных судов» СП 31-109-2003 -Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85 -Отопление, вентиляция, кондиционирование СНиП 41-01-2003 -Внутренние санитарно-технические системы СНиП 3.05.01.-85

Кроме того, следует руководствоваться перечнем нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации.

6.3. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика(приемка работ)

7.1. Приемка Объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком и Заказчиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с СНиП 3.01.04-87 и Правилами ВСН 42-85(р).

7.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ по Контракту за два дня до готовности объекта к сдаче. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приемку результата работ.

7.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

7.4. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

7.5. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта о приемки выполненных работ.

7.6. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

7.7. Риски случайного повреждения объекта переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента их устранения.

8.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 месяцев, с даты подписания Акта приемки выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации.

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ по настоящему контракту работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиПам; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

8.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

8.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

№ 1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

№ 2. Техническая часть

№ 3. Проект Государственного контракта

№ 4. Форма котировочной заявки.

Приложение № 1 к Извещению № _____ от _______2012

Требования к участнику размещения заказа: